装饰装修合同纠纷 （2021）粤13民终1673号

原、被告双方签订的《众业家居装饰有限公司承包合同》不违反国家法律、行政法规的强制性规定，是双方当事人的真实意思表示，双方当事人应按约定履行义务。本诉部分。关于装修工程欠付款的问题。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同约定，合同固定总价136000元（不含税），竣工验收付至133000元。被告在原告要求验收的情况下让案外人贾鑫科前往，故案外人贾鑫科签署的《工程验收单》上的时间，一审法院认定为竣工时间。截至2020年6月5日，被告应付工程款133000元，被告已付108400元，欠付的24600元被告应付原告。余下3000元未到“完工后6个月”支付期限，原告该部分诉求一审法院不予支持。原告提交的用于证明增加工程量的证据系伪造的，原告要求被告支付增加工程款20895元，一审法院不予支持。关于原告诉求违约金的问题。原告称被告未按进度支付工程款造成窝工损失，但原告提交的证明支付进度款节点的《工程验收单》系2020年6月5日才由案外人贾鑫科签字，不足以证明每一期验收后支付进度款时间节点。导致工期延期的原因是原告未在每一期付款节点要求被告进行验收导致进度款应付时间不明，而被告确实未按期足额支付

原、被告双方签订的《众业家居装饰有限公司承包合同》不违反国家法律、行政法规的强制性规定，是双方当事人的真实意思表示，双方当事人应按约定履行义务。本诉部分。关于装修工程欠付款的问题。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同约定，合同固定总价136000元（不含税），竣工验收付至133000元。被告在原告要求验收的情况下让案外人贾鑫科前往，故案外人贾鑫科签署的《工程验收单》上的时间，一审法院认定为竣工时间。截至2020年6月5日，被告应付工程款133000元，被告已付108400元，欠付的24600元被告应付原告。余下3000元未到“完工后6个月”支付期限，原告该部分诉求一审法院不予支持。原告提

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤13民终1673号上诉人（原审被告、反诉原告）：赖敬红，女，1976年6月12日出生，汉族，住址：广东省惠州市惠阳区×××××××××××××润景鑫苑2B2208房，身份证号码：441××××××××××××287。委托诉讼代理人：黄孟斌，广东商达（惠州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：惠州众业家居装饰有限公司，住所地：惠州大……