建设工程施工合同纠纷 （2016）湘01民终2684号

建安公司与职防院签订的《建设工程施工合同书》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。归纳本案中建安公司、职防院本诉与反诉争议的焦点如下：一、职防院欠付建安公司工程款的金额；二、《建设工程施工合同书》对工程价款的支付时间是否约定明确，职防院是否应支付建安公司逾期付款的违约金；三、职防院是否应支付建安公司配套费及逾期付款利息；四、职防院是否应支付建安公司保证金逾期付款利息；五、职防院是否应支付建安公司“芙蓉奖”奖金400000元及利息；六、建安公司是否应赔偿职防院因延长工期造成的损失3000000元、内墙贴砖未返工工程损失170000元、建安公司在离场时未按时清理现场造成的损失208744元。现评析如下：一、职防院欠付建安公司工程款的金额。天健万隆工程咨询有限公司出具的天健万隆（湘）造价咨询字（2015）第024号造价咨询报告系职防院委托作的第二次审计，建安公司对审计结论无异议，职防院对审计结论的合法性与关联性均有异议，认为不能作为本案定案的依据，但没有提交证据证实该审计报告存在程序和实体上的不合法性，该院对天健万隆（湘）造价咨询

建安公司与职防院签订的《建设工程施工合同书》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。归纳本案中建安公司、职防院本诉与反诉争议的焦点如下：一、职防院欠付建安公司工程款的金额；二、《建设工程施工合同书》对工程价款的支付时间是否约定明确，职防院是否应支付建安公司逾期付款的违约金；三、职防院是否应支付建安公司配套费及逾期付款利息；四、职防院是否应支付建安公司保证金逾期付款利息；五、职防院是否应支付建安公司“芙蓉奖”奖金400000元及利息；六、建安公司是否应赔偿职防院因延长工期造成的损失3000000元、内墙贴砖未返工工程损失170000元、

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）湘01民终2684号上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南省职业病防治院，住所地湖南省长沙市雨花区雨花路**号。法定代表人：张贻瑞，院长。委托诉讼代理人：黄勇，湖南金州律师事务所律师。委托诉讼代理人：蒋冬子，湖南金州律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：长沙市建筑安装工程公司，住所地湖南省长沙市开福区陡岭支路52号。法定代表人：王立，总经……