生命权、健康权、身体权纠纷 （2016）苏12民终942号

提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。损害是第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。顾家辉未注意自身安全、跌落受伤，其自身存在一定的过错，应承担相应的责任。南通六建公司在实际施工期间，劳务方将安全网拆除等待南通六建公司回填土，由于南通六建公司拖延回填土，劳务方不能安装安全网，南通六建公司亦未在现场设立警示标志，导致本次事故发生，南通六建公司对顾家辉受伤存在过错行为，应当承担相应的过错责任。孙井祥与顾家辉系雇主与雇工关系，故孙井祥应当承担雇主责任。孙井祥辩称顾家辉喝酒导致其跌落受伤，但其未能提供证据证明自己的主张，故对其辩称意见不予采信。刘鹏飞持广和劳务公司的授权委托书与南通六建签订了劳务分包合同，并在劳务分包合同上作为广和劳务公司的委托代理人签名，在工程施工完毕后与南通六建公司完成了工程结算，期间刘鹏飞将工程部分分包给孙井祥，并就结算的工程款与孙井祥达成预留款协议，刘鹏飞的上述行为均应认定为履行广和劳务公司职务的行为，孙井祥应认定为广和劳务公司的分包人。广和劳务公司辩称委托书中载明“在此授权范围内，被授权

提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。损害是第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。顾家辉未注意自身安全、跌落受伤，其自身存在一定的过错，应承担相应的责任。南通六建公司在实际施工期间，劳务方将安全网拆除等待南通六建公司回填土，由于南通六建公司拖延回填土，劳务方不能安装安全网，南通六建公司亦未在现场设立警示标志，导致本次事故发生，南通六建公司对顾家辉受伤存在过错行为，应当承担相应的过错责任。孙井祥与顾家辉系雇主与雇工关系，故孙井祥应当承担雇主责任。孙井祥辩称顾家辉喝酒导致其跌落受伤，但其未能提供证据证明自己的主张，

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏12民终942号上诉人（原审被告）孙井祥。委托代理人何学宏（特别授权），泰兴市黄桥法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告）泰兴市广和建设工程劳务有限公司，住所地泰兴市黄桥镇文明路。法定代表人季海军，该公司经理。委托代理人周华（特别授权），泰兴市延令法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告）江苏南通六建建设集团有限公司，住所地如城镇福寿路336号……