建设工程施工合同纠纷 （2021）辽08民终2813号

“被告应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》中的规定给付工程款及返还工程质量保证金，并承担逾期付款的利息。质保金的返还应自建设工程通过竣工验收之日起满二年，而上述工程于2012年4月15日竣工，但审计报告的出具日期为2013年1月10日，故工程款应于审计报告出具后在合理期限内给付，质保金应于该款给付后两年内返还，原告要求自2015年3月17日给付利息的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。”没有事实依据。(一）被上诉人翰鸿公司主张的工程款和质保金不符合合同约定的支付条件，上诉人没有到应支付的期限。根据金泰公司与金帝公司签订的《营口开发区文化广场（大剧院、图书馆）项目联合体协议书》第四条费用确认原则及工程付款原则中第五项之约定，“工程竣工审计后，项目总付款不足政府指定的审计机构的最终审计结果，在审计结果确认后，工程竣工结算款余额部分(扣除工程质量保修金)经政府授权人签字确认后，甲方项目公司在十日内支付。工程质量保修金的支付方式和时间依据乙方与政府签订的总承包施工合同、经政府授权人签字确认后支付。”可知，工程竣工结算款支付应当具备两个条件：一是应以政

“被告应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》中的规定给付工程款及返还工程质量保证金，并承担逾期付款的利息。质保金的返还应自建设工程通过竣工验收之日起满二年，而上述工程于2012年4月15日竣工，但审计报告的出具日期为2013年1月10日，故工程款应于审计报告出具后在合理期限内给付，质保金应于该款给付后两年内返还，原告要求自2015年3月17日给付利息的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。”没有事实依据。(一）被上诉人翰鸿公司主张的工程款和质保金不符合合同约定的支付条件，上诉人没有到应支付的期限。根据金泰公司与金帝公司签订的《营口开发区文化广场（大剧院、

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽08民终2813号上诉人（原审被告）：营口经济技术开发区文化艺术中心有限公司，住所地：营口市鲅鱼圈区辽东湾大街南段（旅游开发有限公司办公楼）。法定代表人：姚旭东，该公司经理。委托诉讼代理人：张莹，女，汉族，1982年4月16日出生，该公司员工，住营口市。委托诉讼代理人：闫拥军，北京市盈科律师事务所律师。上诉人（原审被告）：北京金泰房地产开发有……