买卖合同纠纷 （2016）闽06民终2478号

万航公司与三宝公司签订的合同编号为SBGT-ZY-20130909-01的《福建三宝钢铁有限公司铁水输送系统铁水车牵引车合同书》合法有效，双方之间的买卖合同关系应受保护。万航公司提供的货物在质保期内尚存在经整修后未解决的质量问题，且万航公司存在逾期交货的违约行为，根据《合同书》第4.4条”......质保金作为乙方交付货物的质量保证，质保期为十二个月。质保期内设备未出现质量问题且乙方无其他违约行为的，期满后甲方将质保金无息给付乙方”之约定，万航公司诉请三宝公司支付尚余的质保金324000元及相应利息，不符合合同约定，不予支持。因万航公司逾期交货(合同约定的交货时间为2014年2月28日，实际交货时间为2014年6月29日，晚了121天），应承担逾期交货违约金，在计算违约金时应扣除三宝公司逾期支付预付款的时间22天（2013年9月10日双方签订的《合同书》第4.1条约定”本合同经双方签字盖章后十个工作日之内，甲方向乙方支付......预付款”，故三宝公司应于9月24日前支付预付款，但实际支付时间为2013年10月16日，晚了22天）。《合同书》第10.2条约定”违约金=合同总金额×3‰×

万航公司与三宝公司签订的合同编号为SBGT-ZY-20130909-01的《福建三宝钢铁有限公司铁水输送系统铁水车牵引车合同书》合法有效，双方之间的买卖合同关系应受保护。万航公司提供的货物在质保期内尚存在经整修后未解决的质量问题，且万航公司存在逾期交货的违约行为，根据《合同书》第4.4条”......质保金作为乙方交付货物的质量保证，质保期为十二个月。质保期内设备未出现质量问题且乙方无其他违约行为的，期满后甲方将质保金无息给付乙方”之约定，万航公司诉请三宝公司支付尚余的质保金324000元及相应利息，不符合合同约定，不予支持。因万航公司逾期交货(合同约定的交货时间为2014年2月28日，实际交

福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)闽06民终2478号上诉人（原审原告、反诉被告）：常州市万航工矿设备有限公司，住所地江苏省常州市天宁区青龙街道虹阳路9号，统一社会信用代码913204027527168966。法人代表人：黄全贵，董事长。委托诉讼代理人：吴文伟，江苏禾邦律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：福建三宝钢铁有限公司，住所地福建省漳州市芗城区浦南镇店仔圩经济……