建设工程监理合同纠纷 (2019)川1825民初821号

案号
(2019)川1825民初821号
法院
天全县人民法院
案由
建设工程监理合同纠纷
年份
2019
地域
天全县
裁判日期
2019-10-30

裁判要旨

原、被告双方签订的《建设工程监理合同》系双方当事人的真实意思表示,合同内容未违反我国法律及行政法规的强制性规定,应为合法有效。 被告应按合同约定支付延期监理费。 双方于2016年11月29日以会议纪要的形式对延期监理费进行了确认,确认内容系双方当事人的真实意思表示且内容不违法,本院予以认可。 原告请求被告支付延期监理费83000元,本院予以支持。 原告请求被告支付资金利息直至费用付清止,因双方对延期监理费用的支付时间及利息未进行明确约定,故本院对此不予支持。 被告辨称的部分事实与本院查明的事实不符,对不符部分本院不予支持。 庭审中,因被告的原因致本案不能调解。 据此,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条之规定,判决如下: 一、由天全县新华乡人民政府于本判决生效之日起十日内给付原告四川鼎立建设项目管理有限公司延期监理费83000元。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 案件受理费938元(已减半),由被告天全县新华乡人民政府承担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审判

摘要

四川鼎立建设项目管理有限公司与天全县新华乡人民政府建设工程监理合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

四川省天全县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1825民初821号 原告四川鼎立建设项目管理有限公司。 地址:绵阳市文竹街**文竹大厦。 法定代表人胥立军,该公司董事长。 特别授权委托代理人程顺蓉,该公司监理工程师。 被告天全县新华乡人民政府。 。 地址:天全县新华乡 法定代表人黄果,该乡乡长。 一般授权代理人李浩,四川浩菲律师事务所律师。 上列原告四川鼎立建设项目管理有限公司……