建设工程施工合同纠纷 （2017）内01民终3588号
裁判要旨
本案争议焦点为：1、双方《施工合同》的效力，中国电子技术公司完成工程总价款及未付工程款如何认定；2、涉案工程竣工时间，中国电子技术公司主张的剩余工程款、质保金是否应该支付，利息如何计算；3、本案工程延期交付的原因，内蒙古国土资源交易中心请求中国电子技术公司支付违约金305020.74元，有无事实及法律依据；4、内蒙古国土资源交易中心请求中国电子技术公司承担设备损失791662.18元能否得到支持；5、中国电子技术公司请求的差旅费及律师费有无事实及法律依据，能否支持。一、双方《施工合同》的效力，中国电子技术公司完成工程总价款及未付工程款如何认定。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案《施工合同》系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，该合同从生效之日起，对各方均具约束力。本案为中标工程，中标价为10167357.97元。双方在《施工合同》约定合同总价亦为固定价款10167357.97元。中标通知书及《施工合同》均约定了工程工期，在合同实际履行过程中，工程内容及工期均发生了变更。从双方签章“设计变更通知单”、“工程洽商记
摘要
内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心与中国电子系统技术有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2017）内01民终3588号上诉人（原审被告、反诉原告）：内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心（原内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心），住所地内蒙古自治区呼和浩特市。法定代表人：张明，该中心副主任。委托诉讼代理人：乔虎，内蒙古蒙元律师事务所律师。委托诉讼代理人：李嘉方，内蒙古蒙元律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：中国电子系统技术有限公司（……