建设工程施工合同纠纷 （2021）苏12民终1169号

周雪才与杭鼎公司签订的《内部承包书》及《补充协议》，名为承包合同，实为杭鼎公司向周雪才违法分包建设工程，周雪才向杭鼎公司缴纳一定数额的管理费。双方之间签订的合同虽然成立，但周雪才未取得建筑施工企业资质，双方之间的合同损害了国家的利益和社会公共利益，违反国家的强制性规定，应为无效。建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应当予以支持。本案中，周雪才建设的工程已经竣工验收，杭鼎公司应参照合同约定在扣减相应实际支出后支付周雪才工程款。关于总工程款的数额，周雪才和杭鼎公司对鉴定报告中鉴定的工程款22661074.33元无争议，对鉴定机构单列的各标段工期延误损失签证800000元、室外配套附属工程补偿800000元、主体工程脚手架工期延误200000元存在争议。对室外配套附属工程补偿800000元，该费用为杭鼎公司按照协议约定补偿周雪才但实际未发生的费用，并非本案的实际损失，不应计算在总工程款中。对各标段工期延误损失签证800000元和主体工程脚手架工期延误200000元，该费用为杭鼎公司补偿周雪才的损失部分，该费用应作为周雪才的实际损失，计入总工程款中。总工程款为236

周雪才与杭鼎公司签订的《内部承包书》及《补充协议》，名为承包合同，实为杭鼎公司向周雪才违法分包建设工程，周雪才向杭鼎公司缴纳一定数额的管理费。双方之间签订的合同虽然成立，但周雪才未取得建筑施工企业资质，双方之间的合同损害了国家的利益和社会公共利益，违反国家的强制性规定，应为无效。建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应当予以支持。本案中，周雪才建设的工程已经竣工验收，杭鼎公司应参照合同约定在扣减相应实际支出后支付周雪才工程款。关于总工程款的数额，周雪才和杭鼎公司对鉴定报告中鉴定的工程款22661074.33元无争议，对鉴定机构单列的各标段工期延误损失签证800000元

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏12民终1169号上诉人（原审原告）：周雪才，男，1965年8月26日出生，汉族，住泰州市泰兴市。委托诉讼代理人：钱晶，江苏锦泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏杭鼎建设工程有限公司，统一社会信用代码913212043018948451（1/1），住所地泰州市姜堰区罗塘街道通扬村6组。法定代表人：杭春景，该公司董事长。委托诉讼代理人：……