建设工程施工合同纠纷 （2015）锡中法民申字第42号
裁判要旨
韩华与巨恒公司达成施工合同是双方真实意思表示。韩华在施工期间未能依照合同约定完工造成违约，并承担经济损失的结果，有巨恒公司出具的证据所证实，对此韩华的解释不能够抗衡双方签订的施工合同，而且未能提供有效证据加以反驳，应承担举证不能的不利后果。关于一审法院剥夺韩华上诉权的申诉理由不属于再审审查范围，所以韩华的上述申请再审的理由均不能成立。综上，韩华的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定，裁定如下：驳回韩华的再审申请。审判长 李 海 波审判员 乌云塔娜审判员 特日格勒二〇一六年二月十八日书记员 跟 兄 百度搜索“”
摘要
韩华与巨恒公司达成施工合同是双方真实意思表示。韩华在施工期间未能依照合同约定完工造成违约，并承担经济损失的结果，有巨恒公司出具的证据所证实，对此韩华的解释不能够抗衡双方签订的施工合同，而且未能提供有效证据加以反驳，应承担举证不能的不利后果。关于一审法院剥夺韩华上诉权的申诉理由不属于再审审查范围，所以韩华的上述申请再审的理由均不能成立。综上，韩华的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定，裁定如下：驳回韩华的再审申请。审判长 李 海 波审判员 乌云塔娜审判员 特日格勒二〇一六年二月十八日书记员 跟 兄 百度
正文（节选）
内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）锡中法民申字第42号再审申请人（一审被告）韩华，男，汉族，无职业，现住赤峰市喀喇沁旗。被申请人（一审原告）赤峰巨恒建筑工程有限责任公司；住所地：赤峰市克什克腾旗经棚镇。法定代表人李强，职务：董事长。委托代理人闫子孝，男，汉族，赤峰巨恒建筑工程有限责任公司项目经理，现住赤峰市松山区。一审被告崔学斌，男，汉族，无职业，现住内蒙古自治区锡林……