建设工程施工合同纠纷 （2019）渝01民终5936号

在双方合同中未约定垫资修建的情况下，恒阳公司未按照合同约定支付工程进度款造成博海公司停工，并在相关部门的协调下，双方当事人签订和解协议解除合同。该案庭审中，恒阳公司认可博海公司于2012年8月交付，博海公司认可具体的时间为2012年8月31日，且双方均认可博海公司离场后就将涉案工程交付给了恒阳公司，故应认定2012年8月31日为工程交付时间。博海公司将已施工部分已经交付恒阳公司，应当认定博海公司已施工部分质量合格，恒阳公司应当向博海公司支付相应的工程款及欠付工程价款利息。关于恒阳公司是否应当向博海公司赔偿停工损失及损失金额的问题。双方合同约定，每月由承包人于当月20日向发包人报送经委托的监理公司代表签审的月进度支付报表，并经发包人审核确认后，于次月20日前发包人向承包人支付至该月核定工程进度款的80%。根据查明的事实，截止博海公司离场时止，恒阳公司未付工程款金额中，除前述认定的欠付工程款20306826.84元外，至少还包含离场后支付给案外人的劳务费670万元，以及博海公司、恒阳公司解除合同后支付的800万元。故截止2012年8月31日，恒阳公司未支付的工程款金额至少为35006826

在双方合同中未约定垫资修建的情况下，恒阳公司未按照合同约定支付工程进度款造成博海公司停工，并在相关部门的协调下，双方当事人签订和解协议解除合同。该案庭审中，恒阳公司认可博海公司于2012年8月交付，博海公司认可具体的时间为2012年8月31日，且双方均认可博海公司离场后就将涉案工程交付给了恒阳公司，故应认定2012年8月31日为工程交付时间。博海公司将已施工部分已经交付恒阳公司，应当认定博海公司已施工部分质量合格，恒阳公司应当向博海公司支付相应的工程款及欠付工程价款利息。关于恒阳公司是否应当向博海公司赔偿停工损失及损失金额的问题。双方合同约定，每月由承包人于当月20日向发包人报送经委托的监理公

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝01民终5936号上诉人（原审原告）：北京建工博海建设有限公司，住所地北京市西城区三里河北街甲1号，统一社会信用代码911101021013870562。法定代表人：王贤茂，董事长。委托诉讼代理人：胡冬舫，重庆佳程律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐秋慧，重庆佳程律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆恒阳房地产开发有限公司，住所地重庆市沙坪坝……