买卖合同纠纷 （2014）东中法民二终字第178号

重庆美盈森公司、祥艺公司与东莞美盈森公司三方协商将祥艺公司与东莞美盈森公司于2010年2月8日签订的《采购合同》（合同号：MYSDG-10029-G）中的东莞美盈森公司的全部权利义务让渡给重庆美盈森公司，重庆美盈森公司、祥艺公司成为案涉合同的相对方，各自应当诚信履行约定的义务。虽然当初祥艺公司与东莞美盈森公司在《采购合同》中约定了案涉设备的交期，但其后双方多次变更了交货期限，显示最后一次书面变更交期的证据是2010年12月6日双方达成的“交期承诺函”，约定变更案涉设备送货到场开始安装工作的时间为2011年1月5日前，并约定了违约责任为延期交货每超过一天，祥艺公司支付30000元违约金。案涉设备于2011年1月17日到达重庆港，最终于2011年5月7日将案涉设备的部件陆续运至重庆美盈森公司工厂，至2011年6月15日案涉设备的全部部件送交完毕，与“交期承诺函”约定的交付期限差距很大，重庆美盈森公司据此主张祥艺公司严重逾期交货，诉求高额违约金。但根据双方的举证、质证及原审庭审陈述，案涉设备祥艺公司已经于2010年12月24日将台湾部分由台湾装船，没有证据显示重庆美盈森公司有在2010年12

重庆美盈森公司、祥艺公司与东莞美盈森公司三方协商将祥艺公司与东莞美盈森公司于2010年2月8日签订的《采购合同》（合同号：MYSDG-10029-G）中的东莞美盈森公司的全部权利义务让渡给重庆美盈森公司，重庆美盈森公司、祥艺公司成为案涉合同的相对方，各自应当诚信履行约定的义务。虽然当初祥艺公司与东莞美盈森公司在《采购合同》中约定了案涉设备的交期，但其后双方多次变更了交货期限，显示最后一次书面变更交期的证据是2010年12月6日双方达成的“交期承诺函”，约定变更案涉设备送货到场开始安装工作的时间为2011年1月5日前，并约定了违约责任为延期交货每超过一天，祥艺公司支付30000元违约金。案涉设备

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）东中法民二终字第178号上诉人（原审原告）：重庆市美盈森环保包装工程有限公司。住所地：重庆市沙坪坝区土主中路***号附1-2。法定代表人：王海鹏，该公司总经理。委托代理人：朱火兵，男，系该公司员工。委托代理人：黄凯欣，女，系该公司员工。被上诉人（原审被告）：东莞祥艺机械有限公司。住所地：广东省东莞市常平镇陈屋贝村。法定代表人：吴光雄，该公司董事……