买卖合同纠纷 (2019)豫1103民初2154号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第一百五十九条规定:“买受人应当按照约定的数额支付价款。 ……。” 本案中,原告与被告彭世铭、崔术杰签订供货合同,向三被告供应方木、模版等货物,双方之间存在买卖合同的民事法律关系,该事实有原告提供的供货合同、欠条相互印证,被告彭世铭、张庭厚对该事实无异议,本院予以认定,则三被告应支付下欠的货款520000元。 被告彭世铭、张庭厚辩称按照合同约定的付款节点,有20%的货款不应支付,本院认为,庭审中,被告彭世铭、张庭厚述称义务商贸城工程整体项目因发包人的原因自2015年停工至现在,三被告承包的工程因整体项目的停工而停工,则三被告与原告之间的供货合同也不再继续履行,且2019年1月7日,经双方结算,被告向原告出具了欠条,故,综合本案案情,三被告应向原告支付下欠的货款。 关于货款的利息,考虑本案原、被告双方的实际情况,依照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定,本院认为以按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率,自欠条出具之日即2019年1月7日起计算为宜。 综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、《
摘要
吴银花与彭世铭、张庭厚买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
河南省漯河市郾城区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫1103民初2154号原告:吴银花,女,1962年1月15日出生,汉族,住漯河市召陵区。 委托诉讼代理人:赫大泉,河南汇星律师事务所律师。 被告:彭世铭,男,1968年2月22日出生,汉族,住信阳市潢川县。 被告:张庭厚,男,1966年3月29日出生,汉族,住郑州市金水区。 被告:崔书杰,男,1979年12月25日出生,汉族,住信阳市潢川县……