建设工程施工合同纠纷 （2016）黑08民终83号

原、被告在签订建设工程施工合同时虽然注明的是“佳木斯桦南县中洋泵业”，但该公司名称未在工商行政管理部门登记注册，其不具有民事权利能力和民事行为能力，不能成为缔约主体。合同签订后，原告在自己持有的合同上加盖了“黑龙江深泉泵业有限公司”的印章，其行为对被告不具有约束力。原告宋庆玺应是本案的适格主体，深泉公司并非本案当事人。故被告关于原告深泉公司不具有本案合同主体资格的抗辩理由成立。关于合同效力及损失赔偿问题，原告宋庆玺与被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律行政法规的强制性或禁止性规定，应认定有效。被告施工建设的工程，经黑龙江远大司法鉴定服务有限公司鉴定，已完工程质量不合格的修复费用，被告应当赔偿。其未在合同约定的期限内完工，构成违约，应承担相应的民事违约责任。合同标的系机电设备制造厂房，用途并非储粮设施，原告请求被告按粮食仓储租库价格赔偿逾期交工违约损失的诉请，超出了被告订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，原告要求按此标准赔偿缺乏法律依据。考虑到被告逾期未完工确给原告造成实际损失的事实客观存在，被告应以原告支付的工程款为本金，按中国人

原、被告在签订建设工程施工合同时虽然注明的是“佳木斯桦南县中洋泵业”，但该公司名称未在工商行政管理部门登记注册，其不具有民事权利能力和民事行为能力，不能成为缔约主体。合同签订后，原告在自己持有的合同上加盖了“黑龙江深泉泵业有限公司”的印章，其行为对被告不具有约束力。原告宋庆玺应是本案的适格主体，深泉公司并非本案当事人。故被告关于原告深泉公司不具有本案合同主体资格的抗辩理由成立。关于合同效力及损失赔偿问题，原告宋庆玺与被告签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律行政法规的强制性或禁止性规定，应认定有效。被告施工建设的工程，经黑龙江远大司法鉴定服务有限公司鉴定，已完工程质

黑龙江省佳木斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑08民终83号上诉人（原审被告、反诉原告）哈尔滨旭辉钢构彩板有限公司，住所地哈尔滨市南岗区南通大街258号VW座1单元22层1号。法定代表人孟旭，经理。委托代理人苏珊珊，黑龙江李易桐律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）黑龙江深泉泵业有限公司，住所地桦南县工业园区。法定代表人宋延博，经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）宋庆玺，住黑……