（2013）深中法房终字第850号

东日公司与维也纳公司签订的《合同书》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面适当履行。东日公司已于2012年2月28日完成工程，但维也纳公司没有按合同约定及时验收，则根据合同约定维也纳公司应在工程完工后30天内向东日公司支付剩余的工程款。东日公司要求维也纳公司支付工程款80000元的诉讼请求依法有据原审法院予以支持。维也纳公司无正当理由不支付工程款，应承担占用该款项期间的利息，利息按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率标准计算，自工程完工后第31日即2012年3月30日起算，计至本判决指定支付之日止。由于工程没有验收，故东日公司要求维也纳公司支付违约金的诉讼请求原审法院不予支持。东日公司已经按时完成工程，维也纳公司反诉要求东日公司支付工程延期违约金的诉讼请求没有事实和法律依据，原审法院不予支持。维也纳公司提供的证据不能证明其与案外人华X源节能科技有限公司签订的《维也纳热水维修改造工程协议》中约定的工程与本案东日公司、维也纳公司之间的合同有关联，故对维也纳公司反诉要求东日公司支付维修费及经济损失的诉讼请求原审法院均不予支持。综上所述，依照《中华

东日公司与维也纳公司签订的《合同书》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面适当履行。东日公司已于2012年2月28日完成工程，但维也纳公司没有按合同约定及时验收，则根据合同约定维也纳公司应在工程完工后30天内向东日公司支付剩余的工程款。东日公司要求维也纳公司支付工程款80000元的诉讼请求依法有据原审法院予以支持。维也纳公司无正当理由不支付工程款，应承担占用该款项期间的利息，利息按照中国人民银行规定的同期同类贷款利率标准计算，自工程完工后第31日即2012年3月30日起算，计至本判决指定支付之日止。由于工程没有验收，故东日公司要求维也纳公司支付违约

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）深中法房终字第850号上诉人（原审被告、反诉原告）深圳市维也纳华都酒店管理有限公司。被上诉人（原审原告、反诉被告）深圳市东日热能设备有限公司。上诉人深圳市维也纳华都酒店管理有限公司（以下简称为维也纳公司）与被上诉人深圳市东日热能设备有限公司（以下简称为东日公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服深圳市宝安区人民法院（2013）深宝法民三初字第44……