合同纠纷 （2017）豫03民终3907号

原告王成庄与被告刘春利签订的《桥梁架设劳务合同》系双方当事人真实意思表示且不违反法律规定，双方当事人均应按照合同约定主张权利、履行义务。原告王成庄依约履行了施工义务，被告刘春利应向其支付剩余工程款及因工期延误造成的设备租金及人员工资方面的损失。工期延误期间为2015年1月1日至2015年8月21日，原告王成庄仅主张2015年1月至7月的损失，其诉求数额为70万元，根据《机械设备租赁合同》和《工资表》显示原告王成庄2015年1月至7月的实际损失为561885元，超出部分不予支持。关于被告刘春利尚欠款项部分，根据原、被告签订的《桥梁架设劳务合同》得出应付工程款为614380元，被告刘春利在原告王成庄设备进场后应支付进场费5万元，工期延误期间应付损失为561885元，板车运费为1000元，被告刘春利已向原告王成庄付款781696元，故还应支付445569元（工程款614380元＋进场费50000元＋工期延误期间的损失561885元+板车运费1000元-已付款781696元）。原告王成庄主张的利息部分没有依据，不予支持。原告王成庄与项目部之间没有合同关系，故被告刘春利辩称工期延误损失由项目部向

原告王成庄与被告刘春利签订的《桥梁架设劳务合同》系双方当事人真实意思表示且不违反法律规定，双方当事人均应按照合同约定主张权利、履行义务。原告王成庄依约履行了施工义务，被告刘春利应向其支付剩余工程款及因工期延误造成的设备租金及人员工资方面的损失。工期延误期间为2015年1月1日至2015年8月21日，原告王成庄仅主张2015年1月至7月的损失，其诉求数额为70万元，根据《机械设备租赁合同》和《工资表》显示原告王成庄2015年1月至7月的实际损失为561885元，超出部分不予支持。关于被告刘春利尚欠款项部分，根据原、被告签订的《桥梁架设劳务合同》得出应付工程款为614380元，被告刘春利在原告王成

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民终3907号上诉人(原审被告)：刘春利，男，汉族，1964年10月14日出生，住陕西省三原县。委托诉讼代理人：王明辉、党心君，陕西池阳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王成庄，男，汉族，1956年3月3日出生，住洛阳市西工区。委托诉讼代理人：牛正龙，河南一得律师事务所律师。上诉人刘春利因与被上诉人王成庄合同纠纷一案，不服洛阳市西工区……