建设工程施工合同纠纷 （2021）吉08民终761号

本案的法律关系是建设工程施工合同纠纷。本案的争议焦点是：第一、白城市吉源门窗有限公司施工的工程是谁发包的；第二，白城市吉源门窗有限公司主张的工程欠款数额应是多少；第三、白城市吉源门窗有限公司施工的工程质量是否合格；第四、白城市吉源门窗有限公司主张的工程款及利息的请求是否符合法律规定；第五、白城市中兴城市基础设施建设有限公司与白城市昌盛建筑安装有限公司如何承担民事责任，白城市住房和城乡建设局是否承担责任。根据白城市吉源门窗有限公司的陈述，白城市吉源门窗有限公司、白城市昌盛建筑安装有限公司、白城市住房和城乡建设局的答辩，围绕本案的焦点问题，法院综合评判如下：一、白城市吉源门窗有限公司施工的工程是谁发包的工程的问题。2012年7月白城市暖房子工程领导小组办公室负责人刘海满和白城市吉源门窗有限公司协商要求白城市吉源门窗有限公司承揽白城市暖房子改造工程项目中的部分单项工程即市内24栋旧楼的窗户更换工程（塑钢窗），约定每平方米185元，包括原有旧窗拆除并制作安装新窗，白城市吉源门窗有限公司全额垫资。由于当时工期紧，承诺政府工程不会拖欠工程款，未与白城市吉源门窗有限公司签订书面的合同书。双方口头约定

本案的法律关系是建设工程施工合同纠纷。本案的争议焦点是：第一、白城市吉源门窗有限公司施工的工程是谁发包的；第二，白城市吉源门窗有限公司主张的工程欠款数额应是多少；第三、白城市吉源门窗有限公司施工的工程质量是否合格；第四、白城市吉源门窗有限公司主张的工程款及利息的请求是否符合法律规定；第五、白城市中兴城市基础设施建设有限公司与白城市昌盛建筑安装有限公司如何承担民事责任，白城市住房和城乡建设局是否承担责任。根据白城市吉源门窗有限公司的陈述，白城市吉源门窗有限公司、白城市昌盛建筑安装有限公司、白城市住房和城乡建设局的答辩，围绕本案的焦点问题，法院综合评判如下：一、白城市吉源门窗有限公司施工的工程是谁

吉林省白城市中级人民法院民事判决书（2021）吉08民终761号上诉人（原审被告）：白城市中兴城市基础设施建设有限公司。住所地：白城市胜利东路1号楼-1。 法定代表人：张雪峰，系经理。 委托诉讼代理人：冯亮，系吉林厚合律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：白城市吉源门窗有限公司。住所地：白城市白平公路35号。 法定代表人：李玉海，系经理。 被上诉人（原审被告）：白城市昌盛建筑安装有限公司。住所地……