建设工程合同纠纷 （2019）皖01民终4157号

华美公司与昆鹏公司签订的《建设工程施工合同》、2015年10月3日华美公司发给昆鹏公司的《合同条款调整通知函（一）》、2017年9月26日《关于华美3#厂房未完成工程量协议》均系当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规强制性规定，双方理应全面履行各自义务。华美公司对昆鹏公司主张的已完成工程量、工程量计算依据均不持异议，故予以采纳。 关于工程款支付节点及逾期利息起算：华美公司与昆鹏公司未约定工程进度款支付时间，但昆鹏公司因资金问题屡次停工，昆鹏公司于2015年2月16日致函华美公司，要求华美公司在工程主体结构完工时支付合同总价款70%工程款，华美公司称该函所载印章系盗盖，但未能提供有效证据予以证明，且华美公司内部管理不善后果应自行承担。双方均认可2015年2月16日主体结构封顶，根据该函内容，华美公司此时应支付工程进度款70%即16055729.2元（22936756元×70%），扣除已付1360000元，尚应支付14695729.2元。2017年9月26日华美公司、昆鹏公司及南京亚恒建设集团股份有限公司就未完成工程量达成的协议可视为最终工程量决算，协议达成之日起昆鹏公司

华美公司与昆鹏公司签订的《建设工程施工合同》、2015年10月3日华美公司发给昆鹏公司的《合同条款调整通知函（一）》、2017年9月26日《关于华美3#厂房未完成工程量协议》均系当事人真实意思表示，内容不违反国家法律、法规强制性规定，双方理应全面履行各自义务。华美公司对昆鹏公司主张的已完成工程量、工程量计算依据均不持异议，故予以采纳。 关于工程款支付节点及逾期利息起算：华美公司与昆鹏公司未约定工程进度款支付时间，但昆鹏公司因资金问题屡次停工，昆鹏公司于2015年2月16日致函华美公司，要求华美公司在工程主体结构完工时支付合同总价款70%工程款，华美公司称该函所载印章系盗盖，但未能提供有效证据予

安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民终4157号 上诉人（原审原告）:安徽昆鹏建筑安装有限公司，住所地安徽省合肥市双岗**新村**楼**。 法定代表人：戴永宏，总经理。 委托诉讼代理人：罗仁国，安徽原声律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗磊，安徽原声律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：合肥市华美光电科技有限公司，住所，住所地安徽省肥西县紫蓬镇工业聚集区div> 法……