承揽合同纠纷 （2018）苏0591民初12693号
裁判要旨
原告童定与被告旭日公司签订的《住宅装修服务合同》及原告与被告朗品家居公司签订的《住宅装修主材供应合同》系双方真实意思表示，形式合法且内容不违反法律规定，应认定有效，双方均应依照合同的约定履行各自的权利义务。 合同签订后，原告已依约支付装修款36037元及主材款50201元。 根据合同的约定，涉案装修的工期为自2018年10月24日起100日内。 但根据原告童定的陈述，涉案房屋在2018年12月开始即一直处于停工状态，且被告旭日公司亦出具《退单流程》表示安排退单结算，因此结合装修合同中对于装修期限的约定，被告旭日公司怠于行使装修义务且大大超出约定工期的行为已构成根本违约，原告有权解除双方间的装修合同。 至于原告与被告朗品家居公司之间的《住宅装修主材供应合同》因该合同与《住宅装修服务合同》密不可分，且该合同所约定的主材供应义务的合同目的就是为房屋装修使用，现装修停工，该合同目的也必然落空，因此在《住宅装修服务合同》解除的前提下，该合同亦应解除。 且综合考虑被告旭日公司与朗品家居公司之间存在的关联性及涉案合同签订过程以及两份合同所共同指向的同一标的和同一目的，本案中系被告朗品家居公司与被告旭
摘要
童定与江苏旭日装饰工程有限公司、苏州朗品家居装饰有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0591民初12693号原告：童定，男，1988年10月25日出生，汉族，住江苏省苏州市。 被告：江苏旭日装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320508716841913C，住所地苏州市金阊区桐泾北路**。 法定代表人：孙荣厂。 被告：苏州朗品家居装饰有限公司，统一社会信用代码91320506MA1MBXWNOC，住所地苏州市道前街****。……