建设工程合同纠纷 （2021）豫03民终364号

杨宏斌与欧达公司签订的《工程施工承包合同》，因杨宏斌不具备建筑施工企业的资质，该合同违反法律规定，属无效合同。合同虽然无效，但因合同并未实际履行，欧达公司收取杨宏斌的保证金200000元，依法应当退还杨宏斌。且由于欧达公司的原因，导致杨宏斌未能实际施工，并由此产生了人员误工、机械设备误工等窝工损失，欧达公司亦应依法承担赔偿责任。杨宏斌另为欧达公司施工了修建厕所等工程，双方虽未签订书面合同，但欧达公司代表张留军向杨宏斌出具了证明及签证单，该工程已经双方同意的河南诚安工程管理咨询有限公司出具了决算书，欧达公司亦应承担支付相应工程款的责任。因欧达公司名称变更为飞腾公司，依据法律相关规定，除当事人有特别约定外，变更名称后的公司对变更前的公司债权、债务应予以承继，故杨宏斌要求飞腾公司支付工程款、退还保证金、支付窝工损失的理由正当，符合法律规定，应予支持。百向伟在其向杨宏斌出具的《承诺书》中明确表示，修桥二座进场至今的一切损失由其承担，其为自己设立的义务从设立起时生效，对其具有法律约束力，因其承诺并未免除飞腾公司的责任，属于并存的债务承担，故杨宏斌要求百向伟对因修桥进场造成的损失承担连带赔偿责任，

杨宏斌与欧达公司签订的《工程施工承包合同》，因杨宏斌不具备建筑施工企业的资质，该合同违反法律规定，属无效合同。合同虽然无效，但因合同并未实际履行，欧达公司收取杨宏斌的保证金200000元，依法应当退还杨宏斌。且由于欧达公司的原因，导致杨宏斌未能实际施工，并由此产生了人员误工、机械设备误工等窝工损失，欧达公司亦应依法承担赔偿责任。杨宏斌另为欧达公司施工了修建厕所等工程，双方虽未签订书面合同，但欧达公司代表张留军向杨宏斌出具了证明及签证单，该工程已经双方同意的河南诚安工程管理咨询有限公司出具了决算书，欧达公司亦应承担支付相应工程款的责任。因欧达公司名称变更为飞腾公司，依据法律相关规定，除当事人有特

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫03民终364号上诉人（原审被告）：飞腾（洛阳）智能科技发展有限公司，住所地河南省宜阳县锦屏镇产业集聚区电子电器产业园。法定代表人：朱淑侠，该公司执行董事长。上诉人(原审被告)：百向伟，男，汉族，1970年6月28日生，住河南省洛阳市涧**。二上诉人共同委托诉讼代理人：祁冰洋,河南明耀律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：杨宏斌，男，汉族，1……