建设工程施工合同纠纷 （2013）邢民二初字第13号

龙腾公司与冶建公司签订的总承包施工合同及补充协议系双方真实意思表示，符合相关法律法规规定，合法有效。双方均应按照约定履行自己的义务，不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。关于工程完工日期，龙腾公司称粗苯工段投产日期为2011年11月17日，硫铵工段投产日期为2012年2月26日，冶建公司称2011年2月7日投产。双方约定按每月工程进度付款，工程竣工验收合格后7日内付至合同总价的60%，现付款988万元已超过总价款的60%。冶建公司提交的证据证明，冶建公司转包给新鼎公司的只是部分设备的调试、整改，价款仅100万元，2011年1月23日前新鼎公司与龙腾公司组织了三个工段的无负荷试运转，双方均签字确认合格，结合龙腾公司提交的新鼎公司2011年6月29日出具证明记载工程完工日期为2011年4月26日，可以认定完工日期为2011年4月26日。关于违约金，双方约定工程完工日期为2010年9月8日，实际完工时间为2011年4月26日，工程已经延期，延期时间为2010年9月9日至2011年4月26日共230天，按合同约定冶建公司应付给龙腾公司违约金230万元。龙

龙腾公司与冶建公司签订的总承包施工合同及补充协议系双方真实意思表示，符合相关法律法规规定，合法有效。双方均应按照约定履行自己的义务，不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。关于工程完工日期，龙腾公司称粗苯工段投产日期为2011年11月17日，硫铵工段投产日期为2012年2月26日，冶建公司称2011年2月7日投产。双方约定按每月工程进度付款，工程竣工验收合格后7日内付至合同总价的60%，现付款988万元已超过总价款的60%。冶建公司提交的证据证明，冶建公司转包给新鼎公司的只是部分设备的调试、整改，价款仅100万元，2011年1月23日前新鼎公司与龙腾公司组

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）邢民二初字第13号原告（反诉被告）南宫龙腾煤化工有限公司，住所地南宫市苏村镇德演宫，组织机构代码67033442－1。法定代表人王会景，该公司董事长。委托代理人常卫岗，该公司副总经理。委托代理人魏彦彤，河北冀华律师事务所律师。被告（反诉原告）河北冶金建设集团有限公司，住所地邯郸市复兴路138号，组织机构代码72338368－2。法定代表人郭士林……