装饰装修合同纠纷 （2017）粤20民终1570号

陈建祝为西门公司提供木工装修施工的事实，双方均无异议，依法予以认定。装修过程中，因西门公司拖欠工程款，陈建祝停止施工，事后欧文展将剩余工程交由第三人施工，并向陈建祝出具欠条确认欠工程款249000元，由此导致涉案工程未经验收的过错不在陈建祝，西门公司认为工程未经验收，因陈建祝上演跳楼而出具欠条，不应以欠条确认工程款的意见，不予支持。西门公司未按合同书约定时间支付工程款，已构成违约，由此导致工程停工，事后又未按欠条约定时间支付工程款，其行为已构成严重违约，现陈建祝起诉要求西门公司一次性支付工程款232000元，符合法律规定，依法予以支持；因西门公司已支付工程款17000元，故陈建祝主张超出一审法院上述认定部分，依法应予驳回。黄铨明是西门公司的唯一股东，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，黄铨明未举证证明公司财产独立于股东个人财产，故陈建祝要求黄铨明对西门公司的涉案债务承担连带清偿责任，符合法律规定，依法予以支持。欧文展主张其是西门公司的员工，但与陈建祝签订合同时，未主动披露其身份，且以合同

陈建祝为西门公司提供木工装修施工的事实，双方均无异议，依法予以认定。装修过程中，因西门公司拖欠工程款，陈建祝停止施工，事后欧文展将剩余工程交由第三人施工，并向陈建祝出具欠条确认欠工程款249000元，由此导致涉案工程未经验收的过错不在陈建祝，西门公司认为工程未经验收，因陈建祝上演跳楼而出具欠条，不应以欠条确认工程款的意见，不予支持。西门公司未按合同书约定时间支付工程款，已构成违约，由此导致工程停工，事后又未按欠条约定时间支付工程款，其行为已构成严重违约，现陈建祝起诉要求西门公司一次性支付工程款232000元，符合法律规定，依法予以支持；因西门公司已支付工程款17000元，故陈建祝主张超出一审法

广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤20民终1570号上诉人（原审被告）：中山西门娱乐管理有限公司，住所地广东省中山市。法定代表人：黄铨明，该公司总经理。委托诉讼代理人：宋勇，广东邦杰律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁颖璐，广东邦杰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陈建祝，男，1972年7月5日出生，汉族，住重庆市云阳县。原审被告：欧文展，男，1985年9月11日出生，汉族……