建设工程施工合同纠纷 （2013）南市民一终字第1351号

恒辉南宁分公司与蓝天公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》主体适格，双方意思表示真实，内容亦不违反法律法规的禁止性规定，为有效合同，双方均应恪守履行。蓝天公司已经完成了合同约定的劳务分包的施工内容，且工程质量经验收合格，恒辉南宁分公司在蓝天公司提出支付工程款的申请后，出具了《南宁市第五人民医院集资楼项目主体结算明细单》，该结算明细单上虽无恒辉南宁分公司的盖章确认，但结算明细单上有项目经理黄志光的签字，同时恒辉南宁分公司负责人陈雄的签字，构成表见代理，视为恒辉南宁分公司与蓝天公司就工程款数额进行了结算。至于蓝天公司的施工是否有超工期的问题。在前述结算单后附有一份“南宁市第五人民医院职工全额集资建房项目主体施工工期”，记载有蓝天公司施工的实际工期及影响工期导致工期延长的事由，从记载的方式及内容上看，该工期计算单系由恒辉南宁分公司相关人员制作所形成，而恒辉南宁分公司负责人在结算明细单上只是标注“缺劳务队工期顺延依据，请劳务队补充相关依据”，并没有依据工期对结算明细上的工程款进行扣减，视为其对工期计算单中延期的相关情况是认可的，庭审过程中，蓝天公司亦依据该工期计算单主张其上所记载的延期的天数均

恒辉南宁分公司与蓝天公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》主体适格，双方意思表示真实，内容亦不违反法律法规的禁止性规定，为有效合同，双方均应恪守履行。蓝天公司已经完成了合同约定的劳务分包的施工内容，且工程质量经验收合格，恒辉南宁分公司在蓝天公司提出支付工程款的申请后，出具了《南宁市第五人民医院集资楼项目主体结算明细单》，该结算明细单上虽无恒辉南宁分公司的盖章确认，但结算明细单上有项目经理黄志光的签字，同时恒辉南宁分公司负责人陈雄的签字，构成表见代理，视为恒辉南宁分公司与蓝天公司就工程款数额进行了结算。至于蓝天公司的施工是否有超工期的问题。在前述结算单后附有一份“南宁市第五人民医院职工全额集资建

广西壮族自治区南宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）南市民一终字第1351号上诉人（一审原告）：广西恒辉建设集团有限公司南宁分公司。负责人：陈雄，经理。上诉人（一审原告）：广西恒辉建设集团有限公司。法定代表人：黄宗辉，董事长。上述两上诉人共同委托代理人：叶忠广，广西港天律师事务所律师。上述两上诉人共同委托代理人：覃乃天，广西恒辉建设集团有限公司职员。上诉人（一审被告）：广西蓝天建筑劳务有……