建设工程分包合同纠纷 （2018）豫01民终7303号
裁判要旨
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。从鑫格公司提交的四份收据及经申长文签字确认的扣款证明可以确认，双方已对工程款抵扣项和抵扣数额达成合意，申长文进行了签字确认的事实。故该院对申长文主张鑫格公司支付剩余人工费21500元的诉讼请求不予支持。对申长文诉请鑫格公司支付增加的2台风盘安装费和主电缆预埋安装费及材料费的请求，予以支持。关于施工变更费、工期拖延窝工费合计20000元的诉请，申长文并未提供充分有效的证据予以证明，该院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十九条、第一百零九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，该院判决：一、河南鑫格消防工程有限公司支付申长文2台风盘安装费1680元，于判决生效之日起七日内支付；二、河南鑫格消防工程有限公司支付申长文主电缆预埋安装费及材料费2500元，于判决生效之日起七日内支付；三、驳回申长文的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《
摘要
申长文、河南鑫格消防工程有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫01民终7303号上诉人（原审原告）：申长文，男，汉族，1984年11月13日出生。被上诉人（原审被告）：河南鑫格消防工程有限公司。法定代表人：李一凡，该公司总经理。委托诉讼代理人：魏宪峰，河南秋意律师事务所律师。委托诉讼代理人：王小玉，女，该公司员工。上诉人申长文因与被上诉人河南鑫格消防工程有限公司（以下简称鑫格公司）建设工程分包合同纠纷一……