买卖合同纠纷 （2021）鲁01民终3541号

发电厂公司与捷能公司签订的《产品订货合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应履行各自合同项下的义务。本案的争议焦点系捷能公司关于发电厂公司逾期交货及未完成安装调试义务的抗辩理由能否成立的问题。一审法院认为，根据双方签订的《产品订货合同》约定，发电厂公司应当在收到捷能公司合同总价的预付款后5.5个月内交付设备，若发电厂公司未能按合同约定的交货期交付货物，要承担相应的违约责任，根据发电厂公司提交的付款明细，捷能公司于2015年10月15日支付预付款，发电厂公司应于2016年3月31日前交付设备，捷能公司于2016年4月23日签收设备，故发电厂公司存在一定的逾期交货行为，捷能公司对此可另案主张权利。合同约定，机组经72小时正常运行无误后10日内捷能公司向发电厂公司支付20%的调试款，捷能公司主张发电厂公司未履行安装调试义务，但未提交证据证明涉案机组未能正常运行，故支付调试款的条件已经成就，对捷能公司的该抗辩意见，一审法院不予采纳。综上，捷能公司未足额支付货款，已构成违约，应当承担违约责任。对发电厂公司主张捷能公司支付货款37.2万元的诉讼请求，予以支

发电厂公司与捷能公司签订的《产品订货合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应履行各自合同项下的义务。本案的争议焦点系捷能公司关于发电厂公司逾期交货及未完成安装调试义务的抗辩理由能否成立的问题。一审法院认为，根据双方签订的《产品订货合同》约定，发电厂公司应当在收到捷能公司合同总价的预付款后5.5个月内交付设备，若发电厂公司未能按合同约定的交货期交付货物，要承担相应的违约责任，根据发电厂公司提交的付款明细，捷能公司于2015年10月15日支付预付款，发电厂公司应于2016年3月31日前交付设备，捷能公司于2016年4月23日签收设备，故发电厂公司存在一定的

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁01民终3541号上诉人（原审被告）:青岛捷能汽轮机集团股份有限公司，住所地青岛市。法定代表人:宋艳秋，董事长。委托诉讼代理人:孙洁，女，系该公司职工。被上诉人（原审原告）:山东济南发电设备厂有限公司，住所地济南市。法定代表人:张波，总经理。委托诉讼代理人：王轩，上海锦天城（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：段兆琪，上海锦天城（济南）律师……