建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民终9046号

原、被告签订的工程施工合同系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，合法有效，均应自觉履行。关于被告以原告施工的涉案工程未经竣工验收合格为由拒付剩余部分工程款的抗辩，因原告施工的工程系垂直货梯钢结构的制作安装，属涉案工程所在商场的配套设施，现被告在庭审中自认涉案工程所在的商场已开业，应当视为被告对原告施工的工程已经使用，且涉案工程的竣工验收非原告单方就能完成，需要被告的配合，原告怠于进行竣工验收将会导致对其不利的后果，故被告辩称原告迟迟不进行竣工验收有违常理，基于以上，对被告的抗辩，因无事实及法律依据，本院不予采信。涉案工程虽未经竣工验收，但被告已擅自使用，应当视为涉案工程已经竣工，竣工日期应为涉案工程所在商场的开业日期即2013年12月14日，被告应当依约向原告支付剩余工程款。依照双方合同约定，涉案工程的工程款为固定价款580000元，扣除被告已给付原告的406000元，剩余尚欠工程款174000元，被告应当向原告支付。关于被告辩称原告的诉请已超过诉讼时效的问题，依据上述关于涉案工程竣工日期的认定，原告于2015年9月7日来院诉讼，故原告的诉请并未超过法定两年诉

原、被告签订的工程施工合同系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，合法有效，均应自觉履行。关于被告以原告施工的涉案工程未经竣工验收合格为由拒付剩余部分工程款的抗辩，因原告施工的工程系垂直货梯钢结构的制作安装，属涉案工程所在商场的配套设施，现被告在庭审中自认涉案工程所在的商场已开业，应当视为被告对原告施工的工程已经使用，且涉案工程的竣工验收非原告单方就能完成，需要被告的配合，原告怠于进行竣工验收将会导致对其不利的后果，故被告辩称原告迟迟不进行竣工验收有违常理，基于以上，对被告的抗辩，因无事实及法律依据，本院不予采信。涉案工程虽未经竣工验收，但被告已擅自使用，应当视为涉案工

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽01民终9046号上诉人（原审被告）：辽宁人和新天地公共设施管理有限公司，住所地沈阳市和平区胜利北街7号。法定代表人：岳陶明，该公司总经理。委托代理人：唐金华，男,1979年9月23日出生，汉族，该公司工作人员。委托代理人：于新洋，男，1986年8月10日出生，汉族，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）：沈阳荣佳幕墙装饰工程有限公司，住所地沈……