买卖合同纠纷 （2016）冀09民终4941号

原、被告之间签订的《产品订货合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同约定全面履行合同义务。原告应已经按照合同约定支付了电梯款及安装费，被告理应按照合同在约定的时间内完成生产并安装完毕。原告于2011年6月15日将电梯设备预付款529630元打至被告账户，根据《产品订货合同》第五条第1、2款约定被告应在收到预付款后45天内完成生产，在生产周期结束后5日内交货，即被告应于2011年8月1日完成生产，于8月6日前交货。产品安装条款约定货到现场后3日内开始安装，电梯安装周期为50天，故被告应于2011年8月9日开始安装，于9月29日完成安装，但被告提交的《电梯监督检验报告》显示电梯制造日期为2011年9月8日，电梯全部经监督检验合格的日期为2011年12月28日，已经超过了合同约定，故被告应当承担违约责任。关于违约金，原告称因被告延期交货和延期安装，致使原告延期交房，向业主赔偿违约金948600元，现原告主张按照合同约定要求被告承担货款及安装费30%的违约责任，因原告的损失并未向本院提交证据，且被告也已经实际完成了供货及安装义务，考虑合同

原、被告之间签订的《产品订货合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同约定全面履行合同义务。原告应已经按照合同约定支付了电梯款及安装费，被告理应按照合同在约定的时间内完成生产并安装完毕。原告于2011年6月15日将电梯设备预付款529630元打至被告账户，根据《产品订货合同》第五条第1、2款约定被告应在收到预付款后45天内完成生产，在生产周期结束后5日内交货，即被告应于2011年8月1日完成生产，于8月6日前交货。产品安装条款约定货到现场后3日内开始安装，电梯安装周期为50天，故被告应于2011年8月9日开始安装，于9月29日完成安装，但被

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀09民终4941号上诉人（原审原告）：沧州福阳房地产开发有限公司。住所地沧州市交通北大道11号（华阳小区综合楼503-9）。法定代表人朱勋博，该公司董事长。委托诉讼代理人：李秀树，河北东方伟业律师事务所律师。上诉人（原审被告）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（原沈阳博林特电梯股份有限公司）。住所地辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路**号。法……