建设工程施工合同纠纷 （2021）闽09民终360号

根据福建九天建设工程有限公司与宁德东侨城市建设发展有限公司的确认，“K0+440至K0+580与东晟泰怡园地下车库施工时2011年6月6日发生塌方，造成已换填路段塌方约2000立方米。……该塌方工程量由施工单位恢复，……2011年8月10日地下车库管桩修复无效。东晟地产将沿路一侧管桩全部拆除，重新安装，造成大面积塌方约4200立方米，延误至2012年11月26日才交付施工单位进行夯填，占用道路约18个月，造成施工单位项目部人员、机械、宿舍租赁无法清退”的事实在双方之间成立，也即双方均认可损失的存在。由此，双方的核心争议点在于损失的具体数额。依据我省对外委托司法鉴定的有关规定，只有在首选鉴定机构因故不能受理委托鉴定的情况下，才可启用备选机构。一审法院终止对外委托司法鉴定系因需补充鉴定材料而无法补充，此情形并非严格意义上因故不能受理委托鉴定的情况，且属于应当终止对外委托的情形，故一审法院此举不违反法定程序。首选鉴定机构退件后，福建九天建设工程有限公司在听证会上就无法补充鉴定材料发表了意见，该意见有合理之处，一审法院既未反馈给首选鉴定机构，也未向备选鉴定机构征询鉴定的可行性，于实务操作上未免

根据福建九天建设工程有限公司与宁德东侨城市建设发展有限公司的确认，“K0+440至K0+580与东晟泰怡园地下车库施工时2011年6月6日发生塌方，造成已换填路段塌方约2000立方米。……该塌方工程量由施工单位恢复，……2011年8月10日地下车库管桩修复无效。东晟地产将沿路一侧管桩全部拆除，重新安装，造成大面积塌方约4200立方米，延误至2012年11月26日才交付施工单位进行夯填，占用道路约18个月，造成施工单位项目部人员、机械、宿舍租赁无法清退”的事实在双方之间成立，也即双方均认可损失的存在。由此，双方的核心争议点在于损失的具体数额。依据我省对外委托司法鉴定的有关规定，只有在首选鉴定机构

福建省宁德市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）闽09民终360号上诉人（原审原告）：福建九天建设工程有限公司，住所地福建省福安市城南新华花苑30号楼201单元，统一社会信用代码：913509817775331993。法定代表人：陈建雄，该公司董事长。委托诉讼代理人：薛云奇，男，该公司聘用人员。委托诉讼代理人：谢基宁，宁德市蕉城区海西法律服务所法律服务工作者。被上诉人（原审被告）：宁德东侨城……