建设工程施工合同纠纷 （2020）津02民初840号

涉案工程竣工验收的时间为2015年5月12日，子牙循环公司主张的维修鉴定申请本院不予准许。根据当事人陈述和审查证据，本院认定事实如下：涉案工程名称为静海县（区）子牙镇示范小城镇安置区一期三标段（G地块）工程，建设单位为子牙循环公司，代建单位为城投公司，施工单位为广宇公司。2010年7月5日，城投公司作为发包人与广宇公司作为承包人签订《天津市建设工程施工合同》（编号122234120100131），工程内容：G-S1至G-S13号11层住宅楼共13栋55773.39平方米，剪力墙结构；G-G1至G-G4号18层住宅楼共4栋29470.45平方米，框架结构；G-D1至G-D8号6层住宅楼共8栋27552.3平方米，砖混结构。总面积112796.14平方米。承包范围:建设单位所发设计施工图纸、工程量清单中全部工程及招标文件补充说明。合同工期约定开工日期：2010年7月6日，竣工日期：2011年4月30日。合同工期总历时天数：299天。工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。合同价款：220231247元。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，发

涉案工程竣工验收的时间为2015年5月12日，子牙循环公司主张的维修鉴定申请本院不予准许。根据当事人陈述和审查证据，本院认定事实如下：涉案工程名称为静海县（区）子牙镇示范小城镇安置区一期三标段（G地块）工程，建设单位为子牙循环公司，代建单位为城投公司，施工单位为广宇公司。2010年7月5日，城投公司作为发包人与广宇公司作为承包人签订《天津市建设工程施工合同》（编号122234120100131），工程内容：G-S1至G-S13号11层住宅楼共13栋55773.39平方米，剪力墙结构；G-G1至G-G4号18层住宅楼共4栋29470.45平方米，框架结构；G-D1至G-D8号6层住宅楼共8栋27

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2020）津02民初840号原告（反诉被告）：江苏广宇建设集团有限公司，住所地江苏省靖江市江平路**。法定代表人：蔡永进，董事长。委托诉讼代理人：崔鸿，天津昭元律师事务所律师。被告（反诉原告）：天津子牙循环经济产业投资发展有限公司，住，住所地天津子牙经济技术开发区北京道**/div>法定代表人：张立博，董事长。委托诉讼代理人：刘鑫，天津金诺律师事务所律师。……