建设工程施工合同纠纷 （2014）承民初字第00167号

被告承德正和炉料开发有限公司和被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的《承德正和炉料开发有限公司两座500t/d套筒石灰窑系统工程总包商务合同书》和原告承德巨龙建筑工程有限公司与被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的《建设工程施工合同》合法、有效。原告承德巨龙建筑工程有限公司和被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的合同已实际履行。被告承德正和炉料开发有限公司对该工程已投入使用两年有余。原告承德巨龙建筑工程有限公司对该工程完工后将该工程的结算单报送给被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）后，根据双方合同约定，被告神雾环保技术股份有限公司应在40日内答复，但被告神雾环保技术股份有限公司未予答复，因此应视为该工程已经交付。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十四条（二）项、（三）项之规定，“承包人已经交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期”，“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。因此该工

被告承德正和炉料开发有限公司和被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的《承德正和炉料开发有限公司两座500t/d套筒石灰窑系统工程总包商务合同书》和原告承德巨龙建筑工程有限公司与被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的《建设工程施工合同》合法、有效。原告承德巨龙建筑工程有限公司和被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）签订的合同已实际履行。被告承德正和炉料开发有限公司对该工程已投入使用两年有余。原告承德巨龙建筑工程有限公司对该工程完工后将该工程的结算单报送给被告神雾环保技术股份有限公司（原名天立环保工程股份有限公司）后，根

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）承民初字第00167号原告承德巨龙建筑工程有限公司。法定代表人黄成，总经理。委托代理人唐宝强，河北骥腾律师事务所律师。委托代理人王国强，住滦平县。该公司副经理。被告神雾环保技术股份有限公司。法定代表人吴道洪，董事长。委托代理人马萍，北京市高界律师事务所律师。委托代理人邓海超，住河北省兴隆县，该公司职员。被告承德正和炉料开发有限公司。法定代表人公……