买卖合同纠纷 (2019)鲁0281民初8025号
裁判要旨
原告与被告青岛中铁青建新型材料有限公司签订的多份《采购合同》是双方当事人的真实意思表示,且不违背法律规定,为有效合同。 关于原告的供货金额,本院认为,合同约定“原告根据被告要求每月根据双方日常来往签认的单据进行一次对账,作为结算依据,确认无误后,原告在5个工作日开具正规增值税发票;材料供应达到结算节点后,原告凭已交货且未结算材料的全额发票(增值税普通发票)结算,买卖双方按月根据本合同确定的结算方式及结算单价结算货款”。 结合原告陈述的交易习惯,综合认定为原告给被告开具增值税普通发票的金额,即为交货金额,原告给被告供货总金额为2645119.14元,原告自认被告已付款1012052.14元,剩余货款1633067元,原告要求被告支付,本院予以支持。 被告称已超过原告主张的付款金额,但被告未提交证据证明,对被告的上述陈述,本院不予采纳。 对被告抗辩的根据035号采购合同第7条约定“货款原则上按上述方式支付,但遇建设方计价拨款延迟、甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,货款支付相应顺延,顺延期间不计息、不违约”。 因案外人建设方计价拨款延迟及被告账户被查封,被告向原告支付货款的期限应当相应
摘要
高密市春晓商贸有限公司与青岛中铁青建新型材料有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省胶州市人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁0281民初8025号原告:高密市春晓商贸有限公司,住所地山东省潍坊市高密市井沟村,统一社会信用代码91370785349304576R。 法定代表人:万相顺,经理委托诉讼代理人:石业臻,山东德衡(胶州)律师事务所律师。 被告:青岛中铁青建新型材料有限公司,住所地山东省胶州市胶东街道办事处小麻湾东村,统一社会信用代码913702813340703……