建设工程施工合同纠纷 （2021）苏03民终684号

润丰公司、伟天公司签订的工程施工承揽合同书，伟天公司加盖了伟天公司合同专用章，系双方真实的意思表示，合法有效。润丰公司在合同签订后，按照合同约定对涉案工程进行了施工。涉案工程完工后，已交付伟天公司使用。润丰公司将申请竣工验收的材料交付给伟天公司，伟天公司的委托代理人权勤国于2019年6月24日签字表示同意，但伟天公司没有组织验收。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案润丰公司向伟天公司申请验收，伟天公司方签订表示同意，但未组织验收，应当以润丰公司提交验收报告之日为竣工日期。伟天公司应当按照润丰公司提交的合同预算总价款3522852元支付工程款。润丰公司自认伟天公司已向其支付工程款人民币2412345元，尚欠人民币1110506元。润丰公司要求伟天公司

润丰公司、伟天公司签订的工程施工承揽合同书，伟天公司加盖了伟天公司合同专用章，系双方真实的意思表示，合法有效。润丰公司在合同签订后，按照合同约定对涉案工程进行了施工。涉案工程完工后，已交付伟天公司使用。润丰公司将申请竣工验收的材料交付给伟天公司，伟天公司的委托代理人权勤国于2019年6月24日签字表示同意，但伟天公司没有组织验收。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏03民终684号上诉人（原审被告）：徐州伟天化工有限公司，住所地江苏省徐州市铜山区利国镇马元村。法定代表人：鹿玉芬，该公司总经理。委托诉讼代理人：姚猛，江苏彭城律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河北中冶润丰建设股份有限公司，住所地河北省唐山市丰润区银城铺二十二冶工业园区.法定代表人：王小平，该公司党委书记。委托诉讼代理人：杨晓琳，河北润昌……