建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民初70号

原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，应属有效。现工程因被告原因停工至今，且双方对于已完成的工程进行了结算，被告并出具了还款计划，对此，双方应当遵照履行，被告违反约定，未能按期付款应当承担继续履行并支付违约金的责任，故原告请求给付尚欠款及按约定支付利息的请求，符合双方约定，本院予以支持。关于原告主张的优先受偿权。依照法律规定工程价款优先受偿权行使的期限：（一）建设工程已经竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程竣工之日起六个月；（二）建设工程未竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程施工合同的约定的竣工之日起六个月。本案工程约定的竣工日为2012年11月30日，但工程已经于2012年6月停工。双方对工程完成结算的时间是2014年8月20日，出具还款计划的时间是2014年12月26日，其于2016年2月2日起诉时已经超过法定时间，且审理中原告陈述其施工工程已经被拆除。其此项主张，本院无法支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告博尼斯(沈阳)硅业有限

原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律禁止性规定，应属有效。现工程因被告原因停工至今，且双方对于已完成的工程进行了结算，被告并出具了还款计划，对此，双方应当遵照履行，被告违反约定，未能按期付款应当承担继续履行并支付违约金的责任，故原告请求给付尚欠款及按约定支付利息的请求，符合双方约定，本院予以支持。关于原告主张的优先受偿权。依照法律规定工程价款优先受偿权行使的期限：（一）建设工程已经竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程竣工之日起六个月；（二）建设工程未竣工的，承包人的工程价款优先受偿权的行使期限自建设工程施工合同的约定的竣工之

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书[2016]辽01民初70号原告：中建安装工程有限公司，住所地:南京市栖霞区尧化门尧安新村。法定代表人：罗能镇，系董事长。委托代理人：雷蕾，陈宣辰，系瀛沈律师事务所律师。被告：博尼斯(沈阳)硅业有限公司，住所地:沈阳经济技术开发区细河七北街8号。法定代表人：杨阳，系董事长。委托代理人：孙莉莉，女，1963年8月21日出生，汉族。原告中建安装工程有限公司与被……