装饰装修合同纠纷 （2013）阜民一终字第01278号

许平涛与绿叶公司签订的工程施工合同是双方真实意思表示，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，系有效合同，双方应按照合同约定履行各自的义务。因工程开工时间为2010年3月8日，按照合同约定的工期为60天，竣工时间应推迟到2010年5月7日。2010年5月12日，许平涛以尼罗亚假日快捷酒店的名义向绿叶公司发出的函要求绿叶公司在2010年5月20日准时按合同竣工，绿叶公司的驻工地代表宋建国签收了该函，应视为双方对工程竣工时间进行了变更。由于绿叶公司在合同约定的期限内，未能按照约定的期限保质保量的完成工程，致使工程没有验收，但因许平涛已擅自使用该工程，其使用该工程之日视为竣工之日，绿叶公司自2010年5月21日至2010年7月7日延误工期48天；许平涛要求绿叶公司支付违约金的诉讼请求，予以支持，绿叶公司应支付许平涛违约金48000元（48天×1000元／天）。由于绿叶公司未按期竣工，许平涛要求在2010年5月20日竣工，推迟1天罚款3000元，虽然绿叶公司签字认可，但许平涛无权对绿叶公司罚款，该约定违反法律规定，且双方合同已经约定逾期竣工的违约金，故许平涛的该项诉讼请求，不予支持。绿叶公司作为

许平涛与绿叶公司签订的工程施工合同是双方真实意思表示，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，系有效合同，双方应按照合同约定履行各自的义务。因工程开工时间为2010年3月8日，按照合同约定的工期为60天，竣工时间应推迟到2010年5月7日。2010年5月12日，许平涛以尼罗亚假日快捷酒店的名义向绿叶公司发出的函要求绿叶公司在2010年5月20日准时按合同竣工，绿叶公司的驻工地代表宋建国签收了该函，应视为双方对工程竣工时间进行了变更。由于绿叶公司在合同约定的期限内，未能按照约定的期限保质保量的完成工程，致使工程没有验收，但因许平涛已擅自使用该工程，其使用该工程之日视为竣工之日，绿叶公司自2010年

安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）阜民一终字第01278号上诉人（一审原告）：许平涛，住安徽省阜阳市。委托代理人：刘东升，安徽仲天律师事务所律师。上诉人（一审被告）：阜阳市绿叶装饰工程有限责任公司，住所地安徽省阜阳市颍州区。法定代表人：丁亚梅，该公司董事长。委托代理人：赵成良，安徽淮都律师事务所律师。上诉人许平涛因与上诉人阜阳市绿叶装饰工程有限责任公司（以下简称绿叶公司）装饰装……