（2017）粤03民终11655号
裁判要旨
《踏板和连接件模具买卖合同》系原、被告双方的真实意思表示，合法有效，原、被告双方应该按照合同约定各自履行合同义务。原告已于2014年12月17日支付了预付款，被告应于收到原告预付款之日起25个工作日交付模具，原告未书面确认被告完成设备生产并具备发运条件并不是被告未能按照合同约定时间交付模具的阻却理由，并且原告已于2015年7月2日支付了第二期27150元的货款，故对于被告因原告未书面确认被告完成设备生产并具备发运条件而未交付货物的抗辩意见，不予采纳。按照合同约定，如被告逾期交货超过15天，原告有权解除合同，被告应支付合同总价款10%的违约金，并退还原告已经支付的全部货款。被告未能按约交货，逾期天数已达到合同约定的解除条件，原告要求解除原、被告签订的《踏板和连接件模具买卖合同》，予以确认，解除的效力应自解除通知到达对方当事人时起算，原告已经以起诉状的形式通知被告解除合同，被告于2016年10月25日收到原告的起诉状，故解除的效力自2016年10月25日起算，由于被告存在违约行为，故其应当按照合同约定承担违约责任，返还原告已付款并支付合同总价款54300元的10%即5430元违约金。原告的
摘要
《踏板和连接件模具买卖合同》系原、被告双方的真实意思表示，合法有效，原、被告双方应该按照合同约定各自履行合同义务。原告已于2014年12月17日支付了预付款，被告应于收到原告预付款之日起25个工作日交付模具，原告未书面确认被告完成设备生产并具备发运条件并不是被告未能按照合同约定时间交付模具的阻却理由，并且原告已于2015年7月2日支付了第二期27150元的货款，故对于被告因原告未书面确认被告完成设备生产并具备发运条件而未交付货物的抗辩意见，不予采纳。按照合同约定，如被告逾期交货超过15天，原告有权解除合同，被告应支付合同总价款10%的违约金，并退还原告已经支付的全部货款。被告未能按约交货，逾期
正文（节选）
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)粤03民终11655号上诉人（原审被告）：深圳市宝安区福永奇美塑胶模具厂，住所地深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第五栋A座第一层东，组织机构代码L10491408。经营者:王韶升，男，1968年10月30日出生，汉族，身份证住址广东省惠州市。被上诉人（原审原告）：深圳市亚太兴实业有限公司，住所地深圳市宝安区宝民路9区广场大厦一栋1308、……