（2014）益法民一终字第173号

工程公司经合法中标后，与天业公司签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》均合法有效。合同履行中，工程公司应于2011年4月竣工的工程，于2010年12月已基本竣工，没有违反合同约定；天业公司未能足额给付工程款是导致停工至今的主要原因，其行为违反了合同约定，应当承担逾期付款的违约责任。工程公司要求解除双方签订的《建设工程施工合同》并诉请立即给付工程款之请求应予支持。天业公司以在建房产65套抵偿工程款22806396元给工程公司，因该建设工程系依法不宜折价抵偿工程款而不予支持，但工程公司认可已实际变卖且收取房款的14套房产应当认定为天业公司已支付其的工程款予以支持；其次，鉴于天业公司已进入破产还债，工程公司以天业公司违约追究其违约责任之请求，不予支持。关于工程公司施工建设的碧波豪苑主体工程四层梁裂缝加固问题，工程公司应当负责按设计要求加固，费用在加固竣工并验收合格后，按质监部门意见另行协商处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十六条及《中华人民共和国企业破产法》第十五条、第十八条、第二十五

工程公司经合法中标后，与天业公司签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》均合法有效。合同履行中，工程公司应于2011年4月竣工的工程，于2010年12月已基本竣工，没有违反合同约定；天业公司未能足额给付工程款是导致停工至今的主要原因，其行为违反了合同约定，应当承担逾期付款的违约责任。工程公司要求解除双方签订的《建设工程施工合同》并诉请立即给付工程款之请求应予支持。天业公司以在建房产65套抵偿工程款22806396元给工程公司，因该建设工程系依法不宜折价抵偿工程款而不予支持，但工程公司认可已实际变卖且收取房款的14套房产应当认定为天业公司已支付其的工程款予以支持；其次，鉴于天业公司已进入破产还债

湖南省益阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）益法民一终字第173号上诉人（原审原告）湖南益阳工程公司。法定代表人肖剑彪，该公司总经理。委托代理人潘子龙，湖南激扬律师事务所律师。上诉人（原审被告）益阳天业房地产投资开发有限公司。法定代表人曹立成，该公司董事长。诉讼代表人益阳市金城资产管理有限公司。负责人陈旭明，该公司总经理。委托代理人龚十周，男，汉族，该公司职员。委托代理人王鹏，男，汉族，……