建设工程施工合同纠纷 （2017）黔03民终2388号

山河秀公司将其承建的“习水红星美凯龙项目”全部主体工程分包给冯靖施工，双方签订的《劳务合同》虽违反有关法律和行政法规的强制性规定，但双方于2016年7月8日签订《退场协议》约定，就冯靖交纳的保证金，履行合同过程中已经履行的工程量和相关损失的结算等并不违反有关法律和行政法规的规定，应属有效协议。双方应当按照合同约定诚实履行合同义务，但双方在签订《退场协议》后，冯靖按照合同约定退场，山河秀公司在支付给冯靖退场费80万元后，未按约定支付其余80万元，其行为构成违约。冯靖诉请山河秀公司支付，应予支持。对冯靖主张的逾期付款的损失，因双方在合同中未作约定，不予支持。因张春林系山河秀公司项目负责人，依照规定，张春林以项目部负责人名义对外签订合同的行为，系履行职务行为，其法律后果应当由山河秀公司承担。据此，判决：一、由贵州山河秀建设有限公司于本判决生效后15日内给付冯靖退场费80万元；二、驳回冯靖的其余诉讼请求。二审中，被上诉人提交《损失计算表》，拟证明协商的退场费没有完全按照停工损失计算。上诉人质证意见：该证据已经超过举证期限，且系被上诉人单方制作，不予认可。二审审理查明的事实与一审法院一致，对一审

山河秀公司将其承建的“习水红星美凯龙项目”全部主体工程分包给冯靖施工，双方签订的《劳务合同》虽违反有关法律和行政法规的强制性规定，但双方于2016年7月8日签订《退场协议》约定，就冯靖交纳的保证金，履行合同过程中已经履行的工程量和相关损失的结算等并不违反有关法律和行政法规的规定，应属有效协议。双方应当按照合同约定诚实履行合同义务，但双方在签订《退场协议》后，冯靖按照合同约定退场，山河秀公司在支付给冯靖退场费80万元后，未按约定支付其余80万元，其行为构成违约。冯靖诉请山河秀公司支付，应予支持。对冯靖主张的逾期付款的损失，因双方在合同中未作约定，不予支持。因张春林系山河秀公司项目负责人，依照规定

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔03民终2388号上诉人（原审被告）：贵州山河秀建设有限公司，住所地：贵州省习水县昆仑北路华居家园小区11号一单元101室。统一社会信用代码：91520330215031998N。法定代表人：段明贵。委托诉讼代理人：秦霞，重庆智渝律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：冯靖，男，1989年4月11日出生，汉族，贵州省习水县人，住贵州省习水县。委……