建设工程分包合同纠纷 （2018）粤0606民初1480号
裁判要旨
本案为建设工程分包合同纠纷。 原告未取得建筑施工企业资质，被告违法将涉案的土建工程分包给未取得建筑业施工企业资质的原告，属于违法分包建设工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，原、被告双方签订的《广东养宝生物制药有限公司-聚宝阁土建工程分包协议》无效。 无效的合同自始没有法律约束力。 原告主张要求被告支付工程款余款149270元，被告辩称工程款已经支付完毕，没有拖欠原告的款项，已付给原告有收据的是635000元，在派出所直接支付给工人的100000元，第二天支付给张洪8000元，代付工人工资170300元，在劳动局代付工人工资27400元，被发包方扣款（因工程未扇灰）128000元，阳台返工花费施工费96000元，原告没有按期完成工程，延期12个月，按合同约定每逾期一天需要1000元的违约金，共360000元，原告因为工程问题带施工工人到施工现场闹事，砸破了施工工地的设施，造成被告120000多元的损失。 对此，本院认为，第一，被告辩称存在质量问题阳台返工费用96000元及未完成扇灰工程128000元，应予以扣减，但是原告提供的照片足以证
摘要
林勇与谢树林建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书(2018)粤0606民初1480号原告：林勇，男，1966年11月1日出生，汉族，住广西桂平市。 委托诉讼代理人：欧阳武斌，广东顺恒律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄泽义，广东顺恒律师事务所实习律师。 被告：谢树林，男，1967年11月13日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。 委托诉讼代理人：谢泽华，广东瑶琨律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘献蕊，……