建设工程施工合同纠纷 （2014）德中民终字第1057号

原告德州瑞华公司与被告福建蓝桥公司在平等自愿、协商一致的基础上签订了《工程承包协议书》及《补充协议》，协议系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规强制性规定，协议合法有效。双方均应按协议约定履行各自义务。根据协议书约定，由于福建蓝桥公司（乙方）原因造成工程停工15天以上或工期延误30天以上，德州瑞华公司（甲方）有权解除合同，同时福建蓝桥公司先行撤场，然后结算，结算按实际完成工程量造价的80%。被告福建蓝桥公司项目经理在施工形象进度表上签字，足可以证实截止2014年7月20日，被告福建蓝桥公司所施工的六栋楼，拖延工期均达到30天。同时，根据山东省建设监理咨询有限公司出具的瑞华.新都汇17#-22#楼停工记录证明，也可以证实被告福建蓝桥公司停工已经远远超过15天，况且被告福建蓝桥公司也承认停工的事实，因此，双方协议解除的条件已经成就，原告主张解除与被告福建蓝桥公司签订的《工程承包协议书》和《补充协议》，符合双方约定，法院予以支持。虽然被告福建蓝桥公司向法庭提交工程预算书，证明已经符合拨款条件而原告拒绝付款，但原告称未收到该预算书，被告也没有提供证据证明所施工程已经达到拨款节点，且将拨款前的

原告德州瑞华公司与被告福建蓝桥公司在平等自愿、协商一致的基础上签订了《工程承包协议书》及《补充协议》，协议系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规强制性规定，协议合法有效。双方均应按协议约定履行各自义务。根据协议书约定，由于福建蓝桥公司（乙方）原因造成工程停工15天以上或工期延误30天以上，德州瑞华公司（甲方）有权解除合同，同时福建蓝桥公司先行撤场，然后结算，结算按实际完成工程量造价的80%。被告福建蓝桥公司项目经理在施工形象进度表上签字，足可以证实截止2014年7月20日，被告福建蓝桥公司所施工的六栋楼，拖延工期均达到30天。同时，根据山东省建设监理咨询有限公司出具的瑞华.新都汇17#-22

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）德中民终字第1057号上诉人（原审被告）：福建蓝桥建设集团有限公司（以下简称蓝桥公司）。住所地：福建省宁德市焦城区敬老路**号***层。法定代表人：王招发，董事长。委托代理人：张长青，山东鑫大公律师事务所律师。委托代理人：高宪忠，该公司职员。被上诉人（原审原告）：德州瑞华房地产开发有限公司（以下简称瑞华公司）。住所地：德州市铁西南路**号。法定……