建设工程施工合同纠纷 （2016）苏05民终1244号

神峰公司、中消公司签订的《消防工程安装合同》系双方真实意思表示，合法有效，原审法院予以认定，双方应当按照合同约定履行。关于神峰公司要求中消公司支付违约金1582020元的诉讼请求，神峰公司认为中消公司延长工期，造成了神峰公司开发的东晶国际花园一期延期交房，从而导致神峰公司向业主赔偿了违约金。但是从本案查明的事实看，造成东晶国际花园一期延期交房的原因有多项，其中总承包方的工期延误导致其他项目的施工进度出现延误，因为消防工程的施工具有特殊性，需要在土建工程的基础上进行，本案中部分土建完工时间为2011年10月28日、部分土建完工时间为2012年12月14日，所以从现有证据看，原审法院无法确认是由于中消公司的原因导致消防工程出现工期延误，故对神峰公司的该项诉讼请求，原审法院不予支持。关于神峰公司要求中消公司继续履行合同的诉讼请求，原审法院认为，2014年6月中消公司已经移交了关于东晶国际花园一期的各个消防系统，中消公司及物业也已经签收，而且东晶国际花园一期消防工程于2012年12月11日抽查验收合格，故保修期应计算至2014年12月11日。神峰公司在保修期到期后要求中消公司承担继续履行合同的

神峰公司、中消公司签订的《消防工程安装合同》系双方真实意思表示，合法有效，原审法院予以认定，双方应当按照合同约定履行。关于神峰公司要求中消公司支付违约金1582020元的诉讼请求，神峰公司认为中消公司延长工期，造成了神峰公司开发的东晶国际花园一期延期交房，从而导致神峰公司向业主赔偿了违约金。但是从本案查明的事实看，造成东晶国际花园一期延期交房的原因有多项，其中总承包方的工期延误导致其他项目的施工进度出现延误，因为消防工程的施工具有特殊性，需要在土建工程的基础上进行，本案中部分土建完工时间为2011年10月28日、部分土建完工时间为2012年12月14日，所以从现有证据看，原审法院无法确认是由于

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏05民终1244号上诉人（原审原告、反诉被告）昆山神峰置业发展有限公司。委托代理人江和军，该公司员工。委托代理人刘华伟，上海市恒泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）苏州中消机电工程有限公司。委托代理人陆发明，江苏尚韬律师事务所律师。委托代理人钱子萍，江苏尚韬律师事务所律师。上诉人昆山神峰置业发展有限公司（以下简称神峰公司）因与被上……