建设工程分包合同纠纷 （2019）浙02民终3851号

本案争议点在于威联公司就案涉道路施工是否存在逾期违约的情形。 关于争议点，达世公司认为，其与威联公司签订的《达世公司1#厂房附属及一期增补塘渣工程合同》约定，达世公司1#厂房附属工程（包括厂区道路）的完工日期是2014年6月20日，但威联公司至2016年11月20日才最终完成案涉道路的沥青浇筑，故存在逾期完工的违约情形。期间，达世公司曾多次以电话或电子邮件的方式向威联公司催促，如2016年9月1日，达世公司的项目部经理庄和明向威联公司发电子邮件要求威联公司浇筑沥青，9月20日、23日，达世公司也发电子邮件提出相应要求。现达世公司按照0.28元/日/平方米的标准，以沥青浇筑面积3680.77平方米为基数，违约期限为880天，向威联公司主张厂房不能使用的租金损失。违约金标准0.28元/日/平方米达世公司系自愿降低，参照的是（2016）浙0282民初13131号生效判决书认定的厂房租金损失。 威联公司认为，其不存在逾期完工的违约情形。理由是：威联公司于2016年11月浇筑案涉道路最后一层沥青是应达世公司的要求。因为威联公司需要浇筑的仅是达世公司一期厂房周围路面，但在2014年6月20日时，达

本案争议点在于威联公司就案涉道路施工是否存在逾期违约的情形。 关于争议点，达世公司认为，其与威联公司签订的《达世公司1#厂房附属及一期增补塘渣工程合同》约定，达世公司1#厂房附属工程（包括厂区道路）的完工日期是2014年6月20日，但威联公司至2016年11月20日才最终完成案涉道路的沥青浇筑，故存在逾期完工的违约情形。期间，达世公司曾多次以电话或电子邮件的方式向威联公司催促，如2016年9月1日，达世公司的项目部经理庄和明向威联公司发电子邮件要求威联公司浇筑沥青，9月20日、23日，达世公司也发电子邮件提出相应要求。现达世公司按照0.28元/日/平方米的标准，以沥青浇筑面积3680.77平方

浙江省宁波市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙02民终3851号 上诉人（原审原告）：宁波达世汽车配件有限公司。住所地：浙江省宁波市杭州湾新区商贸街**楼**。 法定代表人：王春花，该公司总经理。 委托诉讼代理人：喻明辉，浙江铭生律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋雪萍，浙江铭生律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：上海威联商贸有限公司。住所地。住所地：上海市嘉定区安亭镇和静路**……