建设工程施工合同纠纷 （2021）吉07民终100号

路万凤与刘国峰签订《建设工程木工施工合同》，约定工程内容及价款计算方式。久安建设投资公司代表马义明与路万凤签署《还款协议书》，确认欠款数额89,900元并约定还款时间为2019年12月30日前。根据施工合同、还款协议书及录音证据，可以确认久安建设投资公司欠付路万凤工程款89,900元的事实，故路万凤要求久安建设投资公司给付工程款89,900元的诉讼请求，予以支持。《建设工程木工施工合同》第五条第4款约定：“如果路万凤不能按时完成工期，每超过一天罚款两千元，如果刘国峰提供材料不及时和其他工种的原因造成工期延误，刘国峰不追究路万凤的责任，因不可抗拒的自然天气造成不能正常施工的情况下，工期可顺延（如停电、下雨、刮风、雷电等天气）。”故，路万凤要求赔偿停工费的诉讼请求不符合合同约定，不予支持。《建设工程木工施工合同》及还款协议书中并未约定违约金条款，故路万凤主张赔偿违约金5万元，无合同约定及相关法律规定，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九条、第二百八十六条规定，判决：一、久安建设投资公司于本判决生效后立即给付路万凤工程款89,900元；二、驳回路万凤

路万凤与刘国峰签订《建设工程木工施工合同》，约定工程内容及价款计算方式。久安建设投资公司代表马义明与路万凤签署《还款协议书》，确认欠款数额89,900元并约定还款时间为2019年12月30日前。根据施工合同、还款协议书及录音证据，可以确认久安建设投资公司欠付路万凤工程款89,900元的事实，故路万凤要求久安建设投资公司给付工程款89,900元的诉讼请求，予以支持。《建设工程木工施工合同》第五条第4款约定：“如果路万凤不能按时完成工期，每超过一天罚款两千元，如果刘国峰提供材料不及时和其他工种的原因造成工期延误，刘国峰不追究路万凤的责任，因不可抗拒的自然天气造成不能正常施工的情况下，工期可顺延（如

吉林省松原市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）吉07民终100号上诉人（原审被告）：北京久安建设投资集团有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：戴日成，该公司经理。委托诉讼代理人：袁庆欣，男，1985年5月6日出生，汉族，该公司员工，住吉林省长春市朝阳区。被上诉人（原审原告）：路万凤，男，1980年3月4日出生，汉族，无职业，住吉林省松原市宁江区。上诉人北京久安建设投资集团有限公司（以下……