装饰装修合同纠纷 （2021）鲁02民终2714号

宝都公司提交的证据不足以证明工人上访或停工系因深装公司原因导致，即认定该项罚款于法无据，属于认定事实错误。宝都公司与深装公司签订的《宝都亚德里亚海湾项目二期8号楼东单元精装修工程施工合同》12.1.3约定，因深装公司原因造成工人停工或工人上访事件，每发生一次，深装公司向山东宝都公司支付100000元违约金。深装公司内部管理不当，在宝都公司无任何违约的情况下，出现工人到宝都公司办公区域聚众闹事、扰乱售楼处秩序，甚至聚众上访的情况，严重影响宝都公司的正常经营，宝都公司按照合同约定对其进行处罚，相关罚款函件宝都函字第2016NTSZ-8#-0049、0050、0085对其共计罚款300000元。宝都函字第2016-NTSZ-8#0023、0018、0065、0077、0081均是按照合同约定，因其施工工程质量不符合条件且未整改及工程进度逾期的罚款，共计162000元，以上共计462000元，深装公司应遵守合同管理相关约定。同时，一审法院认为对于其他的工作联系单，无深装公司处相关工作人员签字、无法判定是否实际发生且认为与8#楼东单元精装修工程无关，均不予支持，属于事实认定错误。本案涉案范围不仅

宝都公司提交的证据不足以证明工人上访或停工系因深装公司原因导致，即认定该项罚款于法无据，属于认定事实错误。宝都公司与深装公司签订的《宝都亚德里亚海湾项目二期8号楼东单元精装修工程施工合同》12.1.3约定，因深装公司原因造成工人停工或工人上访事件，每发生一次，深装公司向山东宝都公司支付100000元违约金。深装公司内部管理不当，在宝都公司无任何违约的情况下，出现工人到宝都公司办公区域聚众闹事、扰乱售楼处秩序，甚至聚众上访的情况，严重影响宝都公司的正常经营，宝都公司按照合同约定对其进行处罚，相关罚款函件宝都函字第2016NTSZ-8#-0049、0050、0085对其共计罚款300000元。宝都

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁02民终2714号 上诉人（原审原告）：山东宝都房地产开发有限公司，住所地青岛市黄岛区。统一社会信用代码：91xx10。 法定代表人：张闰航，总经理。 委托诉讼代理人：赵文明，男，系该公司员工。 委托诉讼代理人：张伟，女，系该公司员工。 上诉人（原审被告）：南通市深装装饰工程有限公司，住所地江苏省南通市如皋市。统一社会信用代码：91xx1……