建设工程施工合同纠纷 （2019）黔06民终291号

依法成立的合同受法律保护。本案双方签订的《劳务承包合同》，客观真实，不违反法律强制性、禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。金城公司按合同约定进场施工后，按工程进度与宏洲公司进行工程量的审核认定，本工程现已由第三方接替完成施工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”的规定，宏洲公司将金城公司未完成的珊瑚湾防洪堤转移交与第三方施工，是对金城公司已施工量的结算，宏洲公司应支付金城公司所欠工程款144974.28元，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”规定，金城公司要求宏洲公司支付所欠工程款的主张，予以支持。金城公司提出因宏洲公司未通知金城公司复工，系宏洲公司违约，宏洲公司应予赔偿和支付给金城公司造成的各项现场材料费损失、经济损失和违约金的主张，因其提供的由玉屏侗族自治县住房和城乡建设局发出的《建设工程质量安全监督停工整

依法成立的合同受法律保护。本案双方签订的《劳务承包合同》，客观真实，不违反法律强制性、禁止性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。金城公司按合同约定进场施工后，按工程进度与宏洲公司进行工程量的审核认定，本工程现已由第三方接替完成施工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”的规定，宏洲公司将金城公司未完成的珊瑚湾防洪堤转移交与第三方施工，是对金城公司已施工量的结算，宏洲公司应支付金城公司所欠工程款14

贵州省铜仁市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)黔06民终291号上诉人（原审被告）：玉屏宏洲房地产开发有限公司，统一社会信用代码91520622078452429C，住所地贵州省玉屏侗族自治县平溪镇红花村沙湾组。法定代表人：陈胤渝，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：卢冠兵，公司员工。被上诉人（原审原告）：凯里市金城建筑工程有限责任公司，统一社会信用代码91522601215921624R，……