加工合同纠纷 (2021)苏02民终3650号
裁判要旨
张明与王春艮的微信聊天记录、“超宇服饰”微信群聊天记录中均显示,宇驰公司与超宇服装厂于2020年3月17日签订《加工合同》后,双方一直就工期、质量等问题进行沟通。3月11日,张明即向王春艮表示“王总,好像没有什么工人啊,交期有没有问题?”王春艮回复:“月底肯定出货,因为前面做的半成品比较多,因为机器没有到位。”3月17日,张明再次表示:“听说四月初交货的交期有点问题?”王春艮回复:“下批的,三月底出货估计来不及的。”宇驰公司黄冬云、陆炳辉亦多次向王春艮表示需要注意加工质量及交货时间,确保按时交货。从微信聊天记录及微信群聊天记录看出,《加工合同》签订后,超宇服装厂未能按约于2020年3月25日交付第一批定作物,宇驰公司于4月7日向超宇服装厂送达的《律师函》中要求超宇服装厂于收函后1日内交付定作物,超宇服装厂在此后亦未履行交货义务,并于5月4日将宇驰公司定作短裤全部出售,故超宇服装厂系违约方,宇驰公司有权解除《加工合同》。超宇服装厂称案涉定作物交期已调整至4月5日,其已按时完成加工义务,因宇驰公司取消后续订单,其依法解除加工合同并留置定作物的抗辩意见无事实及法律依据,一审法院不予采纳。关于
摘要
张明与王春艮的微信聊天记录、“超宇服饰”微信群聊天记录中均显示,宇驰公司与超宇服装厂于2020年3月17日签订《加工合同》后,双方一直就工期、质量等问题进行沟通。3月11日,张明即向王春艮表示“王总,好像没有什么工人啊,交期有没有问题?”王春艮回复:“月底肯定出货,因为前面做的半成品比较多,因为机器没有到位。”3月17日,张明再次表示:“听说四月初交货的交期有点问题?”王春艮回复:“下批的,三月底出货估计来不及的。”宇驰公司黄冬云、陆炳辉亦多次向王春艮表示需要注意加工质量及交货时间,确保按时交货。从微信聊天记录及微信群聊天记录看出,《加工合同》签订后,超宇服装厂未能按约于2020年3月25日交
正文(节选)
江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏02民终3650号上诉人(原审被告):泗阳县超宇服装厂,统一社会信用代码91321323321317244G,住所地宿迁市泗阳县王集镇月亮街中段。投资人:倪绍琴,该厂总经理。委托诉讼代理人:吴磊,无锡市梁溪区大正法律服务所法律工作者。上诉人(原审被告):倪绍琴,女,1982年1月1日生,汉族,住宿迁市泗阳县。委托诉讼代理人:吴磊,无锡市梁溪区……