建设工程施工合同纠纷 （2014）卫民初字第28号

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反有关法律规定，属有效合同，双方当事人应按合同约定全面履行各自的义务。根据本案查明的事实，原告已按合同约定完成了各项施工任务，涉案工程亦全部于2009年9月份竣工后交付被告五三六处实际使用，被告应按合同约定支付工程款。涉案工程经双方确认总造价为39918675.48元，被告五三六处已支付原告工程款35800675.48元；另外被告还依据中宁县劳动监察大队的函件要求，支付涉案工程拖欠的农民工工资170万元，以上被告共支付原告工程款37500675.48元，下余241.8万元未付，被告五三六处应负民事清偿责任，故对于原告的诉讼请求，本院部分予以支持。因被告在涉案工程调增款下拨后，于2013年12月就书面通知原告前来办理剩余工程款的支付事宜，原告未来办理，剩余工程款未能及时支付的责任在于原告，故对其要求被告从2013年12月5日起承担逾期付款利息的诉讼请求，本院不予支持。虽然被告没有将170万元涉案工程款直接支付于原告，但从本案查明的事实来看，被告支付上述款项都是为了解决原告在履行涉案合同中产生的遗留问题，并依据劳动监

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反有关法律规定，属有效合同，双方当事人应按合同约定全面履行各自的义务。根据本案查明的事实，原告已按合同约定完成了各项施工任务，涉案工程亦全部于2009年9月份竣工后交付被告五三六处实际使用，被告应按合同约定支付工程款。涉案工程经双方确认总造价为39918675.48元，被告五三六处已支付原告工程款35800675.48元；另外被告还依据中宁县劳动监察大队的函件要求，支付涉案工程拖欠的农民工工资170万元，以上被告共支付原告工程款37500675.48元，下余241.8万元未付，被告五三六处应负民事清偿责任，故对于原告的诉

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）卫民初字第28号原告中扶建设有限责任公司。住所地：北京市海淀区。法定代表人庄清良，系该公司董事长。委托代理人甄豫峰，北京市元坤律师事务所律师。委托代理人曹小明，北京市邦盛律师事务所律师。被告宁夏储备物资管理局五三六处。住所地：宁夏回族自治区中宁县。法定代表人白彦军，系该处处长。委托代理人白万寿，该处副处长。委托代理人周彦琳，该处财务科长……