买卖合同纠纷 （2019）冀05民终1239号

依法订立的买卖合同受法律保护，出卖人应当按照法律规定或合同约定的质量要求交付标的物，买受人应当按照法律规定或合同约定支付价款。被告（反诉原告）作为买受人应当支付价款146340元，合同约定的混凝土供应量为4000立方米，原告（反诉被告）供应542立方米后不再供应，已构成违约，故对其主张的要求对方给付逾期付款违约金的请求不予支持。检测部门在规定时间依照国家标准对原告（反诉被告）邢台市政公司宁晋分公司供应的混凝土试块进行检测，结论为不合格，工程监理单位据此通知被告（反诉原告）停工，经过一段时间后再次对实体砼检测，结论为合格，工程监理单位遂通知被告（反诉原告）复工，说明原告（反诉被告）供应的混凝土未在国家规定的时间范围内达到相应的强度标准，经停工延长时间，待该混凝土进一步凝固后，质量才达到工程要求，因此原告（反诉被告）供应的混凝土质量与被告（反诉原告）的停工损失具有直接因果关系，原告（反诉被告）应当赔偿被告（反诉原告）经济损失185278元，并支付鉴定费4000元。双方分别给付对方的款项相抵后，原告（反诉被告）应给付被告（反诉原告）42938元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一

依法订立的买卖合同受法律保护，出卖人应当按照法律规定或合同约定的质量要求交付标的物，买受人应当按照法律规定或合同约定支付价款。被告（反诉原告）作为买受人应当支付价款146340元，合同约定的混凝土供应量为4000立方米，原告（反诉被告）供应542立方米后不再供应，已构成违约，故对其主张的要求对方给付逾期付款违约金的请求不予支持。检测部门在规定时间依照国家标准对原告（反诉被告）邢台市政公司宁晋分公司供应的混凝土试块进行检测，结论为不合格，工程监理单位据此通知被告（反诉原告）停工，经过一段时间后再次对实体砼检测，结论为合格，工程监理单位遂通知被告（反诉原告）复工，说明原告（反诉被告）供应的混凝土未

河北省邢台市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀05民终1239号 上诉人（原审原告、反诉被告）：邢台市政建设集团股份有限公司宁晋分公司，住所地宁晋县河渠镇内章村东。 负责人：李志平，该分公司经理。 委托诉讼代理人：武菲，女，该公司员工。 委托诉讼代理人：李海军,河北晓阳合众律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：谷建军，男，1972年12月20日出生，汉族，住宁晋县。 委托……