提供劳务者受害责任纠纷 （2018）湘13民终716号
裁判要旨
本案争议的焦点问题为：（一）安能公司与湘中公司签订的《江坪河水电站引水发电工程厂房大体积混凝土工程施工合同》是否已终止或解除；（二）《补充合同》的实质，以及拆除钢管架是湘中公司履行合同，还是王长落受托雇佣；（三）聂军权受伤的损失认定及各方当事人在本案中的责任。（一）关于安能公司与湘中公司签订的《江坪河水电站引水发电工程厂房大体积混凝土工程施工合同》是否已终止或解除的问题。安能公司承包湖北华清电力有限公司的江坪河水电站引水发电工程，并将该工程的厂房大体积混凝土工程分包给湘中公司，双方所签订的《江坪河水电站引水发电工程厂房大体积混凝土工程施工合同》合法有效。但由于建设方湖北华清电力有限公司的原因，该工程的施工被迫于2011年7月停工，致湘中公司离场；后湖北华清电力有限公司破产，湖北能源集团成为江坪河水电站引水发电工程的新业主，湖北能源集团不再履行原业主湖北华清电力有限公司与安能公司的施工合同，而是将安能公司所承包的工程总包给其他施工单位，将湘中公司分包的厂房大体积混凝土工程总包给水电六局，另将该工程的大坝工程总包给江夏公司，对此湘中公司或安能公司均未提交异议的证据，湘中公司已无履行施工合同
摘要
湖南省湘中水利水电工程建设有限公司、江夏水电工程公司提供劳务者受害责任纠纷二审民事判决书 提供劳务者受害责任纠纷
正文（节选）
湖南省娄底市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘13民终716号上诉人（原审被告）：湖南省湘中水利水电工程建设有限公司，住所地:湖南省娄底市娄星区城南新区新娄街(市审计局旁)。法定代表人：李伟华，该公司董事长。委托诉讼代理人：龚俊，湖南泰涟律师事务所律师。委托诉讼代理人：严仁贵，湖南泰涟律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江夏水电工程公司，住所地：江西省南昌市青云谱区井冈山大道**。法定代……