建设工程合同纠纷 （2019）鄂02民申59号

下建公司、黄朝明主张窝工损失仅凭泥工班华成松等人出具证明、领款单，认为因供电、供水等原因属停工窝工损失的证据不足。综上所述，黄石市下陆建筑有限责任公司、黄朝明的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回黄石市下陆建筑有限责任公司、黄朝明的再审申请。审判长　万　里审判员　尹　策审判员　魏美莲二〇一九年十二月二十五日书记员　李　珍

下建公司、黄朝明主张窝工损失仅凭泥工班华成松等人出具证明、领款单，认为因供电、供水等原因属停工窝工损失的证据不足。综上所述，黄石市下陆建筑有限责任公司、黄朝明的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回黄石市下陆建筑有限责任公司、黄朝明的再审申请。审判长　万　里审判员　尹　策审判员　魏美莲二〇一九年十二月二十五日书记员　李　珍

湖北省黄石市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鄂02民申59号再审申请人（原审原告）：黄石市下陆建筑有限责任公司，住所地黄石市下陆区老下陆街办发展大道52号。法定代表人：舒亚鹏，该公司总经理。再审申请人（原审原告）：黄朝明，男，1964年6月16日生，汉族，住湖北省大冶市。上述二再审申请人共同委托诉讼代理人：袁正阳，广东朗正律师事务所律师。代理权限：特别授权。被申请人（原审被告）：大冶市金……