建设工程施工合同纠纷 （2019）湘01民终13569号

对中天公司、中天湖南分公司应当向航天公司支付工程款的具体金额问题。航天公司与中天公司、中天湖南分公司之间所签订或实际施工的涉长沙渔人码头4#、5#、6#、12#、14#、23#、20#的商铺屋顶钢结构工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律行政法规的效力性强制性规定，依法成立并生效。双方对案涉4#、5#、6#、12#、14#、20#商铺屋顶钢结构工程的工程款无异议，予以确认；对案涉23#栋的工程款的计算，双方对合同约定的23#栋商铺屋顶钢结构工程造价2244308.49元无异议，但航天公司主张该工程实际已施工工程量所对应价款为1822101.01元，因该工程双方并未进行结算，停工后亦未对实际已完工工程量进行计量计价，故对航天公司单方制作并主张的工程款1822101.01元，不予支持。根据涉案工程业主单位长沙渔人码头置业有限公司所出具的证明证实，因23#楼钢结构工程未按合同约定完工，长沙渔人码头置业有限公司已扣除中天建设集团有限公司23#栋商铺未做完钢结构85万元工程款，据此，确认涉案的23#栋商铺已完成的钢结构工程价款为1394308.49元（2244308.49-850000=13

对中天公司、中天湖南分公司应当向航天公司支付工程款的具体金额问题。航天公司与中天公司、中天湖南分公司之间所签订或实际施工的涉长沙渔人码头4#、5#、6#、12#、14#、23#、20#的商铺屋顶钢结构工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律行政法规的效力性强制性规定，依法成立并生效。双方对案涉4#、5#、6#、12#、14#、20#商铺屋顶钢结构工程的工程款无异议，予以确认；对案涉23#栋的工程款的计算，双方对合同约定的23#栋商铺屋顶钢结构工程造价2244308.49元无异议，但航天公司主张该工程实际已施工工程量所对应价款为1822101.01元，因该工程双方并未进行结算，停工后亦未对实际

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘01民终13569号上诉人（原审原告）：湖南航天建筑工程有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区枫林三路175号锦绣航天大厦2l、22楼。法定代表人：蒋征,董事长。委托诉讼代理人：刘明，湖南光阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘新其，男，1979年7月1日出生，汉族，住湖南省攸县。上诉人（原审被告）：中天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市吴宁东路……