（2014）洪民三终字第269号

劳建公司与嘉鸿公司在签订了工程施工合同之后，双方均应严格遵守合同的约定，但在合同履行过程中，劳建公司违反法律规定，将该项目土建工程交由无资质陈冬根承包，导致了工程在施工过程中，相当部分的工程材料款及民工工资拖欠，并由此产生多起纠纷，理应承担过错责任。嘉鸿公司作为该项目发包方，理应负有依合同的约定办理相关施工所需证件并向承包人提供开工报备等的主要责任，但嘉鸿公司却未能完全履行其作为发包方的职责，导致江西嘉鸿服装出口加工区一期3#楼因无“施工许可证”被南昌市城乡建设委员会责令停止违法施工，嘉鸿公司对工程的停建负有过错责任。陈冬根作为实际施工人，在停工前已实际承建并完成了部分工程，劳建公司同意嘉鸿公司依照施工合同约定向陈冬根支付工程款的请求并无不当，应予支持。因双方未依约进行工程结算，为确定陈冬根已完成的江西嘉鸿服装工贸发展有限公司3#、4#土建工程造价，委托江西重审司法鉴定中心进行造价审计，该鉴定中心作出了：“江西嘉鸿服装工贸发展有限公司3#、4#土建工程造价鉴定值总计2987101.36元（其中3#楼人工挖孔桩护壁异议部分鉴定值136576.79元）。”后作出补充调整说明，“将3#、4#

劳建公司与嘉鸿公司在签订了工程施工合同之后，双方均应严格遵守合同的约定，但在合同履行过程中，劳建公司违反法律规定，将该项目土建工程交由无资质陈冬根承包，导致了工程在施工过程中，相当部分的工程材料款及民工工资拖欠，并由此产生多起纠纷，理应承担过错责任。嘉鸿公司作为该项目发包方，理应负有依合同的约定办理相关施工所需证件并向承包人提供开工报备等的主要责任，但嘉鸿公司却未能完全履行其作为发包方的职责，导致江西嘉鸿服装出口加工区一期3#楼因无“施工许可证”被南昌市城乡建设委员会责令停止违法施工，嘉鸿公司对工程的停建负有过错责任。陈冬根作为实际施工人，在停工前已实际承建并完成了部分工程，劳建公司同意嘉鸿公

江西省南昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）洪民三终字第269号上诉人（原审被告、反诉原告）：江西嘉鸿服装工贸发展有限公司（以下简称嘉鸿公司），地址：南昌市昌东大道中段。组织机构代码：77239774-9。法定代表人：熊加洪，职务：总经理。委托代理人：周忆军，江西赣兴律师事务所律师。委托代理人：陈奇伟，江西添翼律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：南昌市劳动建筑工程公司（以下简……